电厂施工合同4篇.docxVIP

电厂施工合同4篇

篇1

电厂施工合同

一、甲方：乙方

甲方：___________公司

地址：____________

法定代表人：__________

电话：__________

传真：__________

邮编：__________

乙方：_____________公司

地址：_____________

法定代表人：__________

电话：__________

传真：__________

邮编：__________

二、合同标的：

根据《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等相关法律法规的规定，并经双方友好协商，甲方委托乙方进行电厂的施工工程。具体合同标的为：

1.项目名称：____电厂施工工程

2.项目地址：______

3.工程内容：电厂的总包施工，包括但不限于设计、采购、施工等工作。

4.工程造价：______万元

5.工程工期：自____年_____月起，至____年_____月止

6.工程质量：按照国家有关标准和甲方技术要求执行

7.工程保修：自交工验收合格之日起，保修期为___年

8.其他相关约定：_____

三、合同执行方式：

1.甲方应按照合同的约定，按时足额支付工程款项，并配合乙方施工，提供必要的技术支持。

2.乙方应按照国家相关法律法规的要求，保障工程质量，按时完成工程，并保证安全生产。

3.双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决，如无法协商解决，应提交相关仲裁机构仲裁。

4.在工程施工过程中，如有合同变更的情况，应双方协商确定，并签订书面变更协议。

5.本合同经甲、乙双方代表签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。

六、合同争议解决方式：

本合同在履行过程中，如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；如协商不成，可向有关主管部门申请调解；如调解不成，依法向人民法院起诉。

七、其他约定：

1.合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。

2.合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。

3.本合同未尽事宜由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

日期：______年_______月______日日期：______年_______月______日

以上是关于电厂施工合同的内容，双方在签订合同时应认真履行各自的责任，确保工程顺利完成。愿双方合作愉快，工程圆满成功！

篇2

电厂施工合同

一、甲方：________________公司（以下简称“甲方”）

地址：_________________________

法定代表人：_______________

联系电话：_______________

二、乙方：________________公司（以下简称“乙方”）

地址：_________________________

法定代表人：_______________

联系电话：_______________

鉴于：

1.甲方拟在___________（地点）建设电厂，现委托乙方担任电厂的施工承包商，按约定承担电厂的施工任务。

2.双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，根据有关法律法规的规定，经友好协商达成协议事项如下：

三、电厂施工工程总包范围及费用：

1.乙方承诺按甲方的要求对电厂的总包施工进行设计、施工、调试等工作，确保电厂的正常运行。

2.乙方需提供尽职尽责的工程管理团队，保质保量完成电厂的施工任务。

3.乙方需按照甲方的要求，提前准备好施工方案、工程施工流程图等相关文件，并报甲方审核。

4.乙方需按照双方签订的施工进度计划，保证在规定的工期内完成电厂的施工任务。

5.乙方需对电厂施工过程中的质量、安全等情况进行严格监控，保证施工质量符合相关标准。

6.电厂的总包费用为__________元，乙方需按照工程进度支付相应的施工款项。

7.如因乙方原因导致工程延期、质量问题等，乙方需承担相应的违约责任。

四、电厂施工工程设计：

1.电厂的设计需要符合国家相关标准和法规，乙方需保证设计方案的合理性、可行性。

2.乙方需按照《建设工程施工合同》的要求提供电厂的