工程装修合同参考范文（5篇）.doc

第PAGE3页共NUMPAGES3页

工程装修合同参考范文

业主（以下简称甲方）：_____联系电话：_____施工队（以下简称乙方）：_____联系电话：_____

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

一、工程概况

工程地址：

二、工程造价

清包工费：￥元，大写：

三、付款方式

1、施工队进场，预支元

2、瓦工完成，付元

3、木工完成，付元

4、工程竣工，付元

四、设计

1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.

2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

五、材料

1、乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.

2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.

3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.

4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

六、工期

从____年____月____日起至____年____月____日止，工期为天。

七、垃圾清运

垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

八、工地现场管理

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟。

3、油漆材料必须和其他材料分开放臵。

九、维修

因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修。

十、合同附件

1、施工项目清单。

2、双方认可的报价单。

3、乙方开出的材料采购清单。

十一、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

甲方：_____乙方：_____

签章：_____签章：_____

工程装修合同参考范文（二）

包方（简称甲方）_____

承包方（简称乙方）_____

甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、装饰施工地点：__________________________________。

2、住房结构：房型房厅_____套，施工面积____平方米。

3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）

5、工期：自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，工期____天。

二、工程价款及结算的约定

工程总价款：￥____元，大写（人民币）_____详见本合同装修工程报价单。

三、关于材料供应的约定

_____。

四、关于工程质量及验收的约定

_____。

五、有关安全生产和防火的约定

_____。

六、其它事项

_____。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工____天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期____天，支付____元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期____天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十、合同留存

本合同_____式份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方：_____

乙方：_____

签订日期：____年____月____日

工程装修合同参考范文（三）

发包人（甲方）：

住所：

电话：

传真：

委托代理人：

承包人（乙方）：

住所：

法定代表人：

电话：

本工程设计人：

电话：

施工队负责人：

电话：

依照《_____》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包