有关企业承包合同 文本5篇.docxVIP

有关企业承包合同文本5篇

篇1

企业承包合同

一、合同订立

1.1合同的订立：承包人应当提交承包合同书面申请，提供与项目承包有关的证明材料。

1.2项目确定：甲方根据承包人提供的资料，确定项目承包范围、工期、款项及其他明确事宜，并通过承包合同明细清单确认。

1.3合同签订：双方根据项目承包范围、实施计划和款项，签订承包合同。

二、合同履行

2.1承包人权利义务：承包人应当按照合同规定的承包范围、工期和质量要求完成项目，并保证不泄露甲方的商业秘密。

2.2甲方权利义务：甲方应当按照合同规定支付承包款项，并提供工程现场和其他必要支持。

2.3签证：在项目实施过程中，如发生变更或差错，双方应当及时确认并签订变更批准文件。

三、合同变更

3.1合同变更：如双方需变更合同内容，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

3.2合同解除：如甲方或承包人违约或无法履行合同，经合同终止协商，可以解除合同。

3.3合同履行期限：如因不可抗力原因导致合同无法履行，应当及时通知对方，并延期履行合同。

四、合同纠纷解决

4.1解决方式：如发生争议，双方应当通过友好协商的方式解决；如协商无果，可向有关行政部门或人民法院申请仲裁或诉讼。

4.2调解：在合同纠纷解决过程中，双方应当积极参与调解工作，争取达成和解。

四、合同终止

5.1合同终止：合同终止时，双方应当进行验收，将工程现场交接清晰明确，做好结算工作。

5.2结算：在合同终止时，双方应当进行财务结算，按照合同约定支付尚未结算的款项。

六、其他事项

6.1双方应当保护合同文本的必威体育官网网址性，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

6.2本合同一式两份，自双方签字或盖章之日起生效。

上述为企业承包合同文本的主要内容，具体条款文本详细情况，请双方共同研究。愿双方在合作中顺利开展！

篇2

企业承包合同文本

一、甲方承包人：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_________________________

乙方承包商：_________________________经营地址：_________________________法定代表人：_________________________

二、合同签订日期：_________________________

三、项目名称：_________________________项目地址：_________________________

四、承包范围：根据双方商定，乙方承包商将承包以下工程（项目）的设计、施工等事项：

(1)工程概况：简要描述工程项目的基本情况、范围、目的等。

(2)工程内容：详细列出工程项目的具体内容和阶段。

(3)施工标准：规定工程项目的施工标准和要求。

五、工程设计：乙方承包商应按照约定的工程设计图纸和要求进行设计。

六、施工周期：甲、乙双方商定工程项目的施工周期为__________天（月），自合同生效之日起计算。

七、付款方式：

(1)工程首付款：工程款总额的__________%作为工程首付款，于合同签署之日起____天内一次性付清。

(2)阶段付款：根据工程项目的进度和阶段性完成情况，甲方承包人应向乙方承包商支付对应的阶段款项。

(3)最终付款：工程项目竣工并通过验收后，甲方承包人应在____天内向乙方承包商支付工程项目的尾款。

八、违约责任：任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。

九、争议解决：如对合同的履行发生争议，双方应协商解决。协商不成的，应提交____市仲裁委员会进行仲裁。

十、合同解除：合同解除需双方协商达成一致意见，并书面通知对方。

十一、其他事项：其他双方约定事项______________

十二、本合同一式____份，双方各执____份，自签署之日起生效。

甲方（承包人）：_________________________乙方（承包商）：_________________________

签字：_________________________签字：_________________________

日期：_________________________日期：_________________________

以上为企业承包合同文本，甲、乙双方应在签署合同之前认真阅读并理解合同内容，如有不清楚之处应当及时向法律或已经执行过承包之合同的专业人士咨询，以确保合