施工合同通用条款例文5篇.docxVIP

施工合同通用条款例文5篇

篇1

施工合同通用条款

一、甲方和乙方双方在友好协商的基础上，就工程项目的施工进行合作，签订本施工合同。甲方为委托方，乙方为承包方，双方各自具有独立的法人资格和经济实力。

二、工程项目的名称、地点、工程内容和数量、质量标准、工期、报酬及支付方式等详细事项由双方共同商定，并写入本合同。双方约定如有任何合同内容需要修改或补充，必须经双方协商一致，并签署书面协议后生效。

三、甲方应负责提供施工所需的场地、水电和相关设备，同时配合乙方的施工计划，确保工程顺利进行。如因甲方提供的条件不足导致工程延误或质量问题，由甲方承担相应责任。

四、乙方应按照双方约定的工程内容和质量标准，合理安排施工计划和人员配备，确保工程质量达到约定标准。如因乙方原因导致工程延误或出现质量问题，乙方应承担相应责任，并按规定进行赔偿。

五、双方约定的工程工期为_______(具体时间)，如因不可抗力或其他意外事件导致工程延误，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。如果乙方因私人原因拖延工程进度，甲方有权要求乙方承担相应责任。

六、工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告，并在双方共同确认后办理竣工手续。如甲方对工程质量有任何异议，乙方应在约定时间内进行整改，直至甲方满意为止。

七、甲方应按照合同约定的报酬金额和支付方式，及时支付给乙方，并开具相应的发票。如因甲方付款延迟导致乙方无法按时支付工程款项，甲方应承担相应责任。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。本合同履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交___仲裁机构仲裁。

以上为本合同的主要内容，甲方和乙方双方在签署合同前应仔细阅读并确认。如有任何疑问或需要进一步解释的地方，双方可根据实际情况进行商讨。愿双方合作愉快，共同推动工程项目的顺利完成。

甲方（单位名称）：__________

法定代表人（签字）：__________

乙方（单位名称）：__________

法定代表人（签字）：__________

日期：年月日

【附】法律声明：本合同内容及其效力均受中华人民共和国法律约束。任何与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交___仲裁机构仲裁。

篇2

施工合同通用条款例文

甲方：（委托人名称）

乙方：（承包人名称）

鉴于甲方拟委托乙方进行施工项目，双方经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条合同方式

本合同为施工合同，系按照甲方的要求和乙方的承诺，由双方签订的具有约束力的合同。

第二条项目范围

1.本合同的施工项目为（具体项目名称及描述）。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求，合理使用材料和技术，确保施工质量。

第三条工期和验收

1.施工工期为（具体时间），乙方应在工期内按照合同约定的内容完成施工任务。

2.施工完工后，甲方有权组织验收工程质量，如发现质量问题，乙方应及时整改。

第四条施工价格及支付方式

1.本合同的总施工价格为（具体价格），甲方应在工程完工后按照合同约定的支付方式进行结算。

2.如合同约定支付方式为分期付款，甲方应按时支付每期款项。

第五条违约责任

1.若乙方未按合同约定的内容完成施工任务，造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。

2.若甲方未按时支付合同约定的款项，造成乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。

第六条法律适用和争议解决

1.本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

2.双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院处理。

第七条其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格结束。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：年月日签订日期：年月日

以上是施工合同通用条款的例文，双方当事人在签订合同前应认真阅读全文，确保了解每一条款的内容，避免发生纠纷。希望本合同能够对双方的合作起到积极的作用，达成双赢的目标。

篇3

施工合同通用条款例文

1.合同的签订

本合同由甲方（建设单位）和乙方（施工单位）双方协商一致签订，各方应遵守并执行本合同的内容。合同的签订日期为____________。

2.工程的内容和范围

本合同的工程范围包括但不限于____________，具体工