绿化工程施工合同范文2023年版4篇.docxVIP

绿化工程施工合同范文2023年版4篇

篇1

绿化工程施工合同

合同编号：_____

甲方（委托方）：________

乙方（承包方）：________

为了明确双方在绿化工程施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，签订本绿化工程施工合同。

一、项目概况

1.项目名称：_____

2.项目地点：_____

3.项目范围：_____

4.项目工期：_____

5.项目费用：_____

6.项目质量要求：_____

二、委托方的责任

1.提供项目所需的资料、场地，协助乙方开展施工；

2.在必要时为乙方提供必要的指导和帮助；

3.监督和检查工程进度及质量。

三、承包方的责任

1.严格按照合同约定和技术标准进行施工；

2.保证施工质量符合相关标准和规定；

3.保持施工现场的整洁和安全；

4.配合委托方的监督和检查；

5.合理安排工程进度，确保按时交付工程。

四、工程变更和索赔

1.如需变更工程内容或工期，应经双方协商一致后，签订书面变更合同；

2.在施工过程中，如发生不可抗力或其他不可预见的情况，应及时通知委托方，协商解决办法；

3.如因乙方的过错导致工程质量问题或进度延误，应承担相应的责任，并赔偿由此产生的损失。

五、工程验收与保修

1.工程竣工后，双方应共同进行验收，确认工程质量符合约定要求；

2.如委托方发现工程存在质量问题，乙方应在规定的时间内进行整改；

3.工程交付后，乙方应提供一定期限的免费维修保养服务，保障工程质量。

六、违约责任

1.若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；

2.如因一方的过错导致合同无法履行，应承担相应的损失赔偿责任。

七、合同解除

1.若双方协商一致，可解除合同；

2.发生以下情形之一时，任何一方有权解除合同：

a)对方严重违反合同规定，且在指定的期限内无法确保履行义务；

b)因不可抗力导致合同无法履行；

c)经法院裁定宣告破产。

八、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；

2.协商未果时，可向当地人民法院提起诉讼。

以上内容经双方确认无误后生效，有效期至______年______月______日。

甲方（委托方）：________

乙方（承包方）：________

签订日期：______年______月______日

注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

篇2

绿化工程施工合同范文2023年版

甲方（委托方）：(委托方姓名或单位)

乙方（承接方）：(承接方姓名或单位)

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担绿化工程施工任务，双方达成如下协议：

一、工程项目名称

绿化工程项目名称为：(工程项目名称)，项目地址为(工程项目地址)。

二、工程内容

1.乙方承担委托方绿化工程施工任务，包括但不限于植树、草坪铺设、花草种植等工作，具体施工范围详见附件《绿化工程施工方案》。

2.乙方应按照合同约定，按时、优质、高效地完成工程任务。

三、工程期限

本合同工程期限为(工程起止日期)至(工程完工日期)止。如有特殊情况需要延期，需双方书面协商一致，延期期限不得超过(原工程期限)。

四、合同价款

1.本工程总价款为(总价款数字)元整，人民币。

2.工程进度款：工程完成百分之(完成百分比)时，乙方可向甲方申请支付工程进度款，进度款支付比例为总价款的百分之(进度支付比例)。

3.现场材料费：如发生额外的现场材料费用，双方另行协商支付方式，由甲方支付。

五、工程质量保证

1.乙方保证完成的工程质量符合国家有关规定和标准，如出现质量问题，乙方负责重新修复，直至达到甲方的要求。

2.完工验收：工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，如验收结果不合格，乙方应在规定时间内进行整改。

六、风险责任

1.若由于乙方原因导致工程无法按时交付或工程质量出现问题，乙方须承担由此产生的一切损失和后果。

2.若因不可抗力因素导致工程无法按时交付，双方互相谅解，可协商解决具体问题。

七、违约责任

1.任何一方未按照本合同规定履行义务