光导管建设合同6篇.docxVIP

光导管建设合同6篇

篇1

光导管建设合同

一、合同双方

甲方：（委托方名称）

乙方：（承包方名称）

二、合同背景

为规范光导管建设过程中的权责关系，保障工程顺利进行，特制定本合同。

三、工程范围

甲方委托乙方进行光导管的建设工程，具体包括但不限于：

1.工程设计

2.施工实施

3.材料采购

4.质量检验

5.工程验收

四、价格及支付方式

1.工程总价为（具体金额），支付方式为（分期支付/一次支付）。

2.工程款项分期支付方式为：（具体分期付款比例及时间点）。

五、工期安排

1.工程工期为（具体天数/日期），工程开始时间为合同签订生效日。

2.若因不可抗力等原因导致工期延长，双方可协商调整。

六、质量要求

1.光导管建设应符合相关国家标准及甲方要求。

2.乙方应保证施工质量，对施工过程中出现的质量问题负责。

3.甲方有权对工程质量进行检查，若发现问题，乙方应立即整改。

七、违约责任

1.任何一方未能按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。

2.若因某一方违约导致工程无法顺利进行，对方有权提出解除合同或索赔要求。

八、必威体育官网网址条款

1.合同内容及工程相关资料均为双方商业机密，未经对方许可不得向第三方透露。

2.已知悉对方商业机密的员工离职后应依然履行必威体育官网网址义务。

九、争议解决

对于因合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。若无法达成一致意见，应提交至有管辖权的仲裁机构解决。

十、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：签订日期：

以上为光导管建设合同范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整修改，双方签字盖章后生效。愿双方合作愉快，工程顺利进行！

篇2

光导管建设合同

一、甲方（建设单位）：____________，法定代表人：____________，注册地址：____________，电话：____________；

二、乙方（施工单位）：____________，法定代表人：____________，注册地址：____________，电话：____________；

三、甲方拟建设项目简介：

1、项目名称：______光导管建设项目；

2、建设地点：______；

3、建设内容：______；

4、建设规模：______；

5、工程概算：______万元；

6、施工周期：______天。

建设单位在本项目中担任业主，乙方技术水平能够胜任本项目的施工任务。

四、乙方承诺：

1、乙方应具有相关资质和技术能力，有足够的施工经验，有合法的营业执照，并能够按照甲方的要求完成本项目的施工任务；

2、乙方应严格按照甲方的建设方案及工程设计要求进行施工，并安排专业技术人员进行实施，保证工程质量符合相关标准和规范；

3、乙方应按照工程进度计划完成施工任务，并在施工中保障施工安全，确保施工现场安全生产；

4、乙方应对工程施工过程中发生的任何事故负全部赔偿责任。

五、甲方支付方式：

1、甲方根据工程进度及验收情况逐步支付工程款项，具体支付比例向乙方提供之工程验收报告的日期，以及甲方对工程验收情况表示满意为准；

2、甲方支付的工程款项应在工程款的总额中扣除乙方违约金，及乙方应承担的相关税费后支付。

六、合同解决争议方式：

1、甲、乙双方如发生任何争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼；

2、甲、乙双方同意以上述方式解决合同纠纷，并接受所属法院的判决。

七、本合同自双方签字生效，至工程竣工验收合格结束。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

日期：____________

以上是关于光导管建设合同的内容，双方在签署合同时应严格遵守合同约定，保障工程质量，维护双方的合法权益。希望本合同能够顺利推进项目的建设进程，取得圆满的成果。

篇3

光导管建设合同是指由建设单位和承建单位签署的一种合同，用于规定光导管建设工程的建设标准、工程质量、建设进度、合同价款等具体内容。光导管建设合同是建设工程中最重要的合同之一，它关乎到整个工程项目的