- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
2024版个人包工包料装修合同协议
合同编号:__________
身份证号码:____________________
地址:_________________________
联系电话:_____________________
营业执照号码:_________________
地址:_________________________
联系电话:_____________________
鉴于甲方为房屋所有权人,愿意委托乙方进行房屋装修;乙方具备装修资质,愿意接受甲方的委托,为甲方提供装修服务。双方经协商,达成如下协议:
一、装修工程内容
1.1乙方根据甲方的要求,对甲方位于________________的房屋进行装修,装修内容包括:____________________________________________________________。
1.2乙方负责装修工程的施工组织、人员安排、材料采购、施工进度控制、质量监督等事宜。
1.3乙方应在合同约定的装修范围内进行施工,如需增加或减少装修内容,须经甲方同意,并签订书面补充协议。
二、装修工程质量
2.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工,确保装修工程的质量。
2.2乙方应选用符合国家标准的材料,如甲方有特殊要求,乙方应选用甲方指定的材料。
2.3装修工程结束后,乙方应负责对工程进行验收,并向甲方提供完整的验收资料。
2.4装修工程自验收合格之日起,质保期为________________年。质保期内,乙方负责免费维修和更换因施工原因导致的质量问题。
三、装修工程进度
3.1乙方应按照双方约定的工期完成装修工程,工期自合同签订之日起计算。
3.2乙方如因特殊情况需延长工期,应提前向甲方说明,并征得甲方同意。
3.3甲方应按照约定的时间节点向乙方支付装修款项,延期支付的,应按同期银行贷款利率支付违约金。
四、装修工程款项
4.1双方约定装修工程总价为人民币(大写):________________元整(小写):_________________元。
4.2甲方支付装修款项分为三个阶段:
第一阶段:合同签订后七个工作日内支付装修总价的30%;
第二阶段:装修工程进度达到50%时支付装修总价的30%;
第三阶段:装修工程验收合格后支付装修总价的40%。
4.3乙方应向甲方提供正规发票。
五、违约责任
5.1乙方如未按照约定工期完成装修工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:____________________________________。
5.2甲方如未按照约定时间支付装修款项,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:____________________________________。
5.3双方如因履行合同发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定
6.1乙方在施工过程中应严格遵循安全操作规程,确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担全部责任。
6.2乙方在施工过程中应保护甲方财产不受损害,如因乙方原因导致甲方财产损失,乙方应承担相应赔偿责任。
6.3装修工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
6.4双方应遵守国家法律法规,不得从事违法行为。
七、合同的变更、解除和终止
7.1双方如需变更合同内容,应签订书面补充协议。
7.2除非双方达成书面一致意见,否则任何一方不得单方面解除或终止合同。
7.3合同终止后,乙方应按照甲方要求清理施工现场,并将甲方财产完好无损地移交给甲方。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2诉讼期间,双方应继续履行合同,除非有法院判决否则不得停止施工。
九、合同的生效
9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字/盖章):____________________
乙方(签字/盖章):____________________
签订日期:_________________________
一、附件列表:
1.甲方身份证复印件
2.乙方营业执照复印件
3.装修设计方案
4.装修材料清单
5.装修工程进度计划
6.装修款项支付证明
7.验收报告
8.质保期内维修记录
二、违约行为及认定:
1.乙方未按约定工期完成装修工程,视为违约。
2.甲方未按约定时间支付装修款项,视为违约。
3.乙方未按照国家标准和行业规范进行施工,造成质量问题,视为违约。
4.乙方选用不符合国家标准材料,造成质量问题,视为违约。
5.甲方未按约定时间节点支
您可能关注的文档
- 2024版垃圾清运合同.docx
- 2024版外派劳务服务合同.docx
- 2024版天然气标准购销合同.docx
- 2024版建筑工程水电劳务合同范本.docx
- 2024版三方协议书.docx
- 2024版医疗器械公司劳动协议书.docx
- 2024版劳动人事代理协议书.docx
- 2024版建设工程施工合同条款.docx
- 2024版国际商业合同范本范本.docx
- 2024版建设工程施工合同范本正规范本.docx
- 2025届湖南省怀化市第三中学物理高二第一学期期末学业质量监测模拟试题含解析.doc
- 承德市重点中学2025届物理高一第一学期期末考试模拟试题含解析.doc
- 2025届福建省福州市平潭县新世纪学校高三上物理期中经典试题含解析.doc
- 2025届福建省莆田市名校物理高三第一学期期末调研模拟试题含解析.doc
- 河南省林州市第一中学分校2025届物理高三第一学期期末检测试题含解析.doc
- 2025届四川省宜宾市第四中学高一物理第一学期期末质量检测模拟试题含解析.doc
- 2025届广东省潮州市潮安区颜锡祺中学高二物理第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc
- 2025届山东省新泰市二中物理高二上期末达标检测模拟试题含解析.doc
- 2025届贵州省遵义市正安一中物理高一上期中监测模拟试题含解析.doc
- 上海交大南洋中学2025届物理高三第一学期期末复习检测模拟试题含解析.doc
文档评论(0)