2024版建设工程和施工合同造价.docxVIP

2024版建设工程和施工合同造价

合同编号：__________

合同各方信息：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

一、工程概况

1.1本项目位于__________________，工程内容包括__________________。

1.2工程规模：__________________。

1.3工程质量标准：__________________。

1.4工程合同造价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。

二、合同工期

2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.2竣工验收合格的时间及标准按照《建设工程质量管理条例》及国家相关法律法规执行。

三、承包商责任

3.1承包商应按照本合同约定的内容、质量标准、工期要求完成本项目。

3.2承包商应承担本工程一切施工安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。

3.3承包商应承担本工程一切质量责任，确保工程质量达到约定的质量标准。

四、业主责任

4.1业主应按照本合同约定向承包商支付合同价款。

4.2业主应协助承包商办理本工程的各项手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等手续。

4.3业主应提供施工场地，确保施工场地符合施工要求。

五、合同价款及支付

5.1本项目合同价款为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。

5.2业主分期向承包商支付合同价款，具体支付方式及进度如下：

（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的________%。

（2）工程进度达到________%时，业主向承包商支付合同总价款的________%。

（3）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的________%。

5.3承包商应按照合同约定的时间和方式向业主提供合法有效的发票。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的________%。

6.2承包商如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为本合同总价款的________%。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

代表（签名）：______________代表（签名）：______________

签订日期：__________________

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料及设备采购清单

5.施工组织设计

6.安全生产措施方案

7.质量保证措施方案

8.合同价款支付证明

9.工程竣工验收报告

10.工程保修书

二、违约行为及认定：

1.工期延误：承包商未按照合同约定的时间完成工程。

2.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的质量标准。

3.未能协助办理手续：业主未能协助承包商办理本工程的各项手续。

4.未能提供施工场地：业主未提供符合施工要求的施工场地。

5.未能支付合同价款：业主未按照合同约定的时间和方式向承包商支付合同价款。

6.其他违反合同约定的行为。

三、法律名词及解释：

1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资项目。

2.施工合同：指发包人与承包人签订的，明确双方在建设过程中权利义务的书面协议。

3.工期：自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止的时间。

4.质量标准：指国家相关法律法规、行业标准、设计文件等对工程质量的要求。

5.违约金：违反合同约定的一方应向守约一方支付的赔偿金。

6.争议解决：对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过协商解决，协商不成时可向法院提起诉讼。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：

解决办法：按照合同约