2024版精选混凝土路面劳务施工合同.docxVIP

2024版精选混凝土路面劳务施工合同

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

一、工程概况

1.工程名称：（全称）

2.工程地点：（详细地址）

3.工程内容：混凝土路面劳务施工

4.工程总量：按实际完成工程量计算

5.工程工期：按照甲方制定的工期计划执行

二、劳务施工范围及要求

1.乙方负责按照甲方的要求进行混凝土路面劳务施工，包括搅拌、运输、浇筑、捣实、养护等工序。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关规范和标准。

3.乙方应按照甲方的工期计划完成施工任务，不得延误工期。

4.乙方应承担施工过程中的安全事故责任，并按照甲方的要求进行安全事故的处理。

5.乙方应按照甲方要求进行施工现场的卫生和环境保护工作，确保施工过程中的环境卫生。

三、劳务施工费用及支付方式

1.乙方向甲方提供的劳务施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.甲方按照乙方实际完成工程量的90%进行预付款，剩余的10%待工程验收合格后支付。

3.乙方向甲方提供的发票类型为增值税普通发票，发票金额与实际收款金额一致。

4.甲方支付乙方劳务施工费用的银行账户信息如下：

户名：（全称）

账号：（账号）

开户银行：（银行名称）

四、劳务施工质量及验收

1.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关规范和标准。

2.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。

3.工程验收合格的，甲方应在验收合格后七个工作日内支付乙方剩余的10%劳务施工费用。

五、违约责任

1.乙方未按照甲方要求完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的10%。

2.甲方未按照约定时间支付劳务施工费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%。

六、争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：____年____月____日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更

甲方在合同履行过程中，如需变更工程内容、工程量或工期计划，应提前十个工作日书面通知乙方。乙方接到通知后，应在五个工作日内提出变更后的报价及施工计划，并报甲方审批。甲方应在接到乙方报价及施工计划后五个工作日内予以审批。变更部分的工程量及费用，按照双方确认的报价和施工计划执行。

1.2甲方延期

如甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因此产生的额外费用，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费等。具体费用根据实际情况双方协商确定。

1.3甲方解除合同

甲方在合同履行过程中，如需提前解除合同，应支付乙方合同金额的50%作为违约金。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方质量保障

乙方应对施工过程中的质量问题负责，如工程验收不合格，乙方应无条件进行整改，并承担由此产生的费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担甲方因此产生的损失。

2.2乙方工期保障

乙方应确保按照甲方约定的工期完成施工任务。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同金额的0.5%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

2.3乙方解除合同

乙方在合同履行过程中，如需提前解除合同，应支付甲方合同金额的50%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

三、第三方中介时的附加条款及说明

3.1第三方中介责任

如合同履行过程中涉及第三方中介，中介方应对其介绍的工程质量、工期等方面承担连带责任。如因中介方原因导致合同履行出现问题，中介方应承担相应的赔偿责任。

3.2第三方中介费用

中介方在合同履行过程中产生的费用，由甲方承担。如中介方未按约定完成介绍工作，甲方有权拒绝支付相关费用。

3.3第三方中介解除合同

中介方在合同履行过程中，如需提前解除合同，应支付甲方合同金额的50%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，中介方还应承担相应的赔偿责任。

本附件条款及说明为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。双方在签订合同时，应认真阅读本附件，并对本附件条款及说明表示认可。如对本附件条款及说明有异议，双方应协商修改。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更、解除本附件条款及说明。

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技