桥梁施工合同.docxVIP

桥梁施工合同

甲方（发包方）：______________________

乙方（承包方）：______________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方承包甲方桥梁施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______________________桥梁建设工程。

2.工程地点：______________________。

3.工程内容：包括桥梁设计、施工、验收等全过程。

二、合同工期

1.工程开工日期：自本合同签订之日起第______日开工。

2.工程竣工日期：自开工之日起______日历天内完成。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。此价格为固定价格，不因市场变化而调整。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项。具体支付时间和金额为：开工后支付合同价的____％，工程完成一半时支付____％，工程竣工并经验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照国家标准和地方规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和强制性标准。

2.乙方应按约定完成桥梁的施工，未经甲方同意不得擅自更改设计图纸和施工要求。如因特殊情况需要调整设计或变更施工要求，需经双方书面确认并签订补充协议。

3.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请。甲方在收到申请后的约定时间内组织验收。验收合格后方视为工程完工。

五、甲方责任与义务

1.甲方应按约定提供施工图纸、技术要求和施工环境等必要资料。

2.甲方应按合同约定支付工程进度款和结算款。如甲方未能按时付款，乙方有权停工，并保留追究甲方违约责任的权利。

3.甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量、安全和进度符合合同约定。如发现乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。如因乙方原因导致工程延期或损失，乙方应承担违约责任。如因甲方原因导致停工或延误工期，甲方应支付乙方相应的损失补偿。具体损失额由双方协商确定。如因不可抗力因素导致停工或延误工期，双方均不承担违约责任。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等无法预见、无法避免和无法克服的客观情况。对于不可抗力因素的发生及其影响程度，双方应及时通知对方并采取一切必要措施减少损失。双方应就不可抗力因素导致的损失和影响进行协商处理。具体处理方式包括但不限于顺延工期、调整合同价格等。双方应对此达成共识并签署书面补充协议以明确责任和解决方案。由于不可抗力造成的损失及纠纷按照有关法律规定解决。（附双方确认签字函）。其他未尽事宜按照国家有关法律法规执行。（附合同附件）。本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决并达成补充协议。本合同及其补充协议中的未涉及事项按照相关法律法规执行。如有争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成时可以向所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。本合同的履行过程中涉及到的通知文件应采取书面形式并以快递或邮件方式送达对方指定的地址并签署送达确认文件作为合同附件留底。（附合同通知条款）本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效具有同等法律效力。（合同结尾页双方签署盖章处）本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效有效期为工程竣工验收合格并结算完毕止。（附合同有效期条款）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日。请注意本合同格式应美观清晰并注意文字的表达能力和准确性在法律允许的范围内使用严谨的措辞以保证合同的合法性和执行力此外还需根据具体情况进行调整和补充相关信息等细节以确保合同的完整性和有效性