建设工程施工承包合同精选(2024版).docx

建设工程施工承包合同精选(2024版)

合同编号：__________

合同各方：

全称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：_________________

全称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：_________________

鉴于：

2.承包商具备建设项目施工的资质和能力，愿意承担项目的施工任务；

3.双方希望通过平等协商，明确双方的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行和按时完工；

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方本着诚实信用、平等自愿的原则，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1项目名称：________________

1.2项目地点：________________

1.3项目规模：________________

1.4项目内容：________________

1.5工程总投资：________________

1.6工程质量标准：________________

第二条合同价格

2.1本合同项目的施工总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2合同价格包括但不限于：________________

2.3合同价格一经确定，除非双方协商一致或者依据法律法规、政策变化等原因进行调整，否则不得变更。

第三条合同履行

3.1承包商应按照合同约定，完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作，并交付业主使用。

3.2承包商应按照约定的工期完成施工，如因承包商原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.3承包商应保证工程质量符合约定的质量标准，并承担质量问题的修复和整改责任。

3.4业主应按照合同约定，按时支付合同价款，并提供施工所需的场地、资料、设备等条件。

3.5业主应协助承包商办理工程验收、竣工备案等相关手续。

第四条合同价款的支付

4.1业主支付合同价款的方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%；

（2）工程进度达到____%时，支付合同总价款的____%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价款的____%；

（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，在质保期满后支付。

4.2承包商应按照约定的时间和方式，向业主提供合法、有效的发票。

4.3业主逾期支付合同价款的，应按照逾期部分金额的____%支付违约金。

第五条违约责任

5.1承包商违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）工期延误；

（2）工程质量不符合约定的质量标准；

（3）泄露业主的必威体育官网网址信息；

（4）损害业主的合法权益。

5.2业主违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）逾期支付合同价款；

（2）未按照约定提供施工条件；

（3）未协助承包商办理相关手续；

（4）损害承包商的合法权益。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更

甲方在不违反相关法律法规和合同约定的前提下，有权根据项目实际情况和需要，对合同内容进行变更。变更内容应采用书面形式，经双方协商一致后生效。

1.2甲方指令

甲方有权根据项目进度和需要，向乙方发出指令。乙方应严格执行甲方的指令，并按照约定的时间和质量标准完成工作。

1.3甲方监督

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应配合甲方的监督工作，提供相关资料和信息。

1.4甲方验收

甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。乙方应按照约定的时间和方式，向甲方提供验收所需的相关资料和文件。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方义务

乙方应按照合同约定，履行施工、设备安装、调试、验收等全部工作，并确保工程质量符合约定的质量标准。

2.2乙方必威体育官网网址

乙方应对项目相关的技术和商业秘密予以必威体育官网网址，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

2.3乙方进度

乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.4乙方质量保证

乙方