防水工程专业分包合同3篇.docxVIP

防水工程专业分包合同3篇

篇1

甲方（总承包方）：__________有限公司

乙方（分包方）：__________有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上，甲乙双方就本工程的防水工程分包事宜达成一致，特订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：__________工程防水项目。

（二）工程地点：具体地址根据总承包合同约定。

（三）承包范围：地下室、屋顶及其他需要防水的工程部位。

（四）承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全。

二、工程期限及要求

工程开工日期：具体进场施工时间根据总承包合同约定或甲方下达的开工通知为准。

竣工日期：乙方需在约定的工期内完成全部承包范围的防水工程。如有特殊情况需延期，应提前取得甲方同意。

工期顺延情形包括但不限于不可抗力因素，政府指令停工，现场不具备施工条件等情况。除以上原因外乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天应按合同总价款的千分之___向甲方支付违约金。工期延误超过___天时甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

三、质量与检验标准

（一）本工程质量应达到国家及地方规定的防水工程质量验收标准，双方约定本工程防水工程的质量标准为合格工程。如出现质量问题时，乙方承担违约责任。防水保修期限需满足相关规范要求。在保修期限内因防水层导致的问题均由乙方负责修补。乙方需为保修提供专业支持和服务。保修期限按照国家相关规定执行。

（二）乙方必须严格按照施工图纸及施工规范的要求进行施工，确保工程质量达标。隐蔽工程应得到甲方的验收认可后，方可进行下一道工序的施工。若未能达到质量要求或未按施工图纸及规范施工所造成的损失由乙方承担并负责返工。甲方委托的监理公司及质量监督部门提出的质量问题乙方需及时进行整改，并承担整改的费用及由此引起的相关损失等费用。如果双方因工程质量发生争议且无法通过友好协商解决时，则任何一方可提请当地建设工程质量检测机构进行检测鉴定，检测鉴定费用由责任方承担。同时质量检测期间所发生的工期延误责任均由责任方承担。如因质量问题造成工程延期交付使用的损失由乙方承担全部责任及损失赔偿费用。如因质量问题造成安全事故的由乙方承担全部责任及后果处理损失赔偿费用等所有后果并接受当地行政主管部门处理直至追责至法律制裁和刑事处罚的风险损失程度；以及甲方的另行发包产生的全部责任和损失等所有风险均由乙方承担法律责任和经济责任等全部责任损失费用等所有风险及后果损失费用等责任赔偿金额最高可达合同总价款全额的百分之二十的违约金及损失赔偿费用等全部责任损失费用等一切责任和损失赔偿费用等全部责任均由乙方承担法律责任和经济赔偿责任，造成安全事故造成的人员伤亡或其他不可抗力灾害产生的直接和间接损失的金额依据事后估算的所有经济责任及后果均承担全部责任和赔偿损失等费用并由司法部门裁定处罚决定并执行。若乙方未能履行合同约定的工作内容造成质量问题或工期延误的违约责任时除以上违约责任外还需承担由此造成的甲方对业主方的违约责任赔偿等一切责任和损失赔偿费用等经济责任并接受相关部门的处罚决定并执行等所有责任和损失赔偿费用等法律责任和经济赔偿责任等一切责任和损失赔偿费用等均由乙方承担法律责任和经济赔偿责任等一切责任和损失费用包括不限于第三方检测和返工修固增加的费用均含在内直至该工程项目合格验收备案移交甲方管理为止所有费用均由乙方承担并接受相关部门的处罚决定并执行直至司法部门裁定处罚决定并执行等一切责任和损失赔偿费用均视为乙方承包范围且乙方必须无条件接受和履行等一切责任和损失赔偿均由乙方承担等全部责任和损失赔偿金额最高可达合同总价款的百分之二十的经济处罚并接受相关部门的处罚决定和执行等相关违约责任及连带责任并承担相关违约责任和赔偿责任包括但不限于直接向甲方及第三方给予等值金额的赔偿金或者结算给第三方的各项实际支出的处理成本费用滞纳金处罚款金额连带责任承包结算项目维保责任和最高达到合同总金额的百分之二十的违约金连带责任赔付结算合同价款最终结算款项须全额支付本合同规定的全额款项的支付包括不限于材料成本费用人工费检测试验费用机械设备损失维修保养费和固定利息项目保证资金和备用金的预期结算金届时无论按工程造价有关部门是否调价包括材料的任何原因的全部总价款确定依照违约或法律裁定之日起三日内按裁定结论最终款项无条件一次付清实际造成的甲方的任何形式和途径发生的总的经济损失至司法部门裁定为止按最高额度达到合同总金额的百分之二十计算并扣留支付剩余工程款全额的违约金和相关违约责任滞纳金及其他一切经济赔偿及法律责任等相关约定由法院裁定违约责任的执行直至按违约约定追究乙方的全部责任和相关法律责任直至刑事责任