建设工程代工合同范本.docVIP

建设工程代工合同范本

一、合同双方

甲方（委托方）：[公司名称]

注册地址：[详细地址]

法定代表人：[姓名]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

乙方（代工方）：[公司名称]

注册地址：[详细地址]

法定代表人：[姓名]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

二、项目概况

1.项目名称：[具体项目名称，例如“某建设工程项目”]

2.项目地点：[具体项目地点，例如“位于[具体地址]”]

3.项目内容：[具体项目内容，例如“包括但不限于[具体项目内容]”。]

三、代工范围与标准

1.代工范围：[详细描述代工范围，例如“代工范围为[具体范围]”。]

2.代工标准：[详细描述代工标准，例如“代工标准为[具体标准]”。]

四、代工期限

1.代工期限：[具体日期或时间长度]

2.延期条款：如遇不可抗力或甲方原因导致代工期限延误，双方可协商延长代工期限。

五、代工价格与支付方式

1.代工价格：人民币[具体金额]，大写：[金额大写]。

2.支付方式：[支付方式，如银行转账、现金等]

3.支付时间：[支付时间，例如“乙方应在合同生效后[具体日期]内支付全部代工款”。]

六、质量标准与验收

1.质量标准：[详细描述质量标准，例如“代工质量应符合国家或行业标准”。]

2.验收程序：甲方应在乙方提交验收申请后[具体时间]内进行验收。

3.验收异议：如甲方对代工质量有异议，应在验收后[具体时间]内书面通知乙方。

七、权利与义务

甲方的权利与义务：

-权利：要求乙方按照合同约定提供服务，并享有质保期内的维修服务。

-义务：提供代工场地，按时支付代工款，配合乙方进行验收。

乙方的权利与义务：

-权利：按照合同约定收取代工款。

-义务：按照约定提供代工，保证代工质量，提供质保服务。

八、违约责任

1.甲方违约：若甲方未按约定支付代工款，应支付违约金，违约金为未支付款项的[百分比]。

2.乙方违约：若乙方未能按约定提供代工或代工质量不符合标准，应支付违约金，违约金为代工总价的[百分比]。

九、争议解决

双方因履行本合同发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向[具体法院或仲裁机构]提起诉讼或仲裁。

十、其他条款

-本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

-本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[公司名称]

法定代表人（签字）：____________

签订日期：____年__月__日

乙方（盖章）：[公司名称]

法定代表人（签字）：____________

签订日期：____年__月__日