2024版建设施工合同范本.docxVIP

2024版精品建设施工合同范本

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就甲乙双方的权利、义务、责任等事项达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

1.6工程工期：__________

二、合同价格

2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价包括但不限于：__________

2.3乙方报价为一次性报价，合同签订后，除甲方变更设计等原因外，乙方不得以任何理由提出增加费用的要求。

三、付款方式及进度

3.1甲方按照工程进度分阶段支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；

（4）剩余合同价款在工程保修期满后七个工作日内支付。

3.2甲方支付价款时，乙方应提供等额的发票。

四、工程质量及保修

4.1乙方应按照约定的工程质量标准完成施工，并承担工程质量的责任。

4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改期间的工程费用。

4.3工程保修期限为__________年，自工程验收合格之日起计算。保修期内，乙方对工程质量问题负责修复，并承担修复期间的工程费用。

五、工期及违约责任

5.1乙方应按照约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：__________元/天。

5.2甲方应按照约定的工期支付价款，如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：__________元/天。

六、合同的解除和终止

6.1在合同履行过程中，如甲乙双方协商一致，可以解除或终止合同。

6.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工现场，并承担因撤场产生的相关费用。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.工程量清单

3.乙方资质证明文件

4.合同价款支付证明文件

5.工程验收标准及方法

6.工程保修条款

7.争议解决方式的相关法律文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成施工，认定违约行为。

2.甲方未按照约定工期支付价款，认定违约行为。

3.工程验收不合格，乙方未按照约定进行整改，认定违约行为。

4.乙方在保修期内未对工程质量问题进行修复，认定违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同所述工程项目的业主。

2.乙方：指承担合同所述工程施工任务的单位。

3.合同价款：指双方约定的完成合同工程所需支付的金额。

4.工期：指双方约定的完成合同工程所需的时间。

5.工程验收：指对完成的合同工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同规定的质量标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误：双方应及时沟通，协调解决施工资源、施工计划等问题，确保工程进度。

2.遇到工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改期间的工程费用。甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。

3.遇到付款问题：甲方应按照约定的付款方式和时间支付价款。如甲方逾期支付，乙方有权依法追讨违约金。

4.遇到合同争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用