小区物业与燃气管道改造施工合同2篇.docx

小区物业与燃气管道改造施工合同2篇

篇1

甲方（小区物业）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需要对小区内的燃气管道进行改造，经过市场调研和筛选，决定委托乙方承担此项工程任务。为明确双方权益，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下合同条款：

一、工程概况

1.工程名称：小区燃气管道改造工程。

2.工程地点：甲方所在小区。

3.工程内容：燃气管道的改造、安装、调试及验收等。

二、合同范围

1.乙方负责按照甲方提供的改造方案，进行燃气管道的改造施工。

2.乙方应确保工程质量符合相关国家标准及地方规范，确保安全、可靠。

3.乙方负责提供施工所需的材料、设备和技术支持。

4.乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并承担因自身原因造成的延误和损失。

三、工程期限

1.工程开工日期：双方商定的具体开工日期。

2.工程竣工日期：双方商定的具体竣工日期。

3.如有特殊情况，双方可协商调整工程期限。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币________元（大写：________元整）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。具体支付节点和比例为：

*预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款。

*进度款：工程完成____%时，甲方支付工程总价款的____%。

*竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的款项。

3.乙方应提供正规的税务发票。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应确保施工质量，如因施工质量问题导致的损失，由乙方承担。

2.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。

3.验收标准：按照相关国家标准、地方规范及甲方的要求进行验收。

4.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。

六、安全责任

1.乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。

2.如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

3.甲方有义务为乙方提供必要的安全保障条件。

七、违约责任

1.如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。

八、争议解决

1.合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。仲裁地点（或诉讼地点）为甲方所在地人民法院（或仲裁机构）。仲裁裁决（或判决）是终局的，对双方均具有法律约束力。对甲方权益受到侵犯的事宜也可直接向当地消费者协会投诉解决或向人民法院起诉。合同签约双方同意以邮戳日为准有效解决纠纷信函或文件往来联系确认方式问题。。甲方所发信函到达对方地址即为有效送达（邮寄送达以邮局邮戳为准）。甲方送达地址：（略）。乙方送达地址：（略）。甲乙双方均须保持上述送达地址的准确无误和畅通有效以便于双方联系接洽及法律文书送达。如因联系方式改变未及时告知对方而导致的一切后果由责任方承担。。合同签约双方通讯地址如有变动应及时通知对方并同时以书面形式告知对方变更后的通讯地址以便联系接洽及文书送达。。本合同共一式三份甲乙双方各执一份备案存档一份效力均等签字盖章后生效。。合同未尽事宜双方另行协商处理。。合同签约双方认同本合同所有条款协议经双方盖章签字后生效。。本合同签约人诚实守信互惠互利共守信誉严格执行合同条款双方均不得违约违约方按国家有关法律法规承担违约责任。。本合同未尽事宜双方协商解决并可签定补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。。本合同自双方签订之日起生效具有法律效力。（以下为合同签署部分）合同签署：甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________授权代表人：（签字）联系方式手机：_________日期：（签订合同年月日为准具体以时间为准书写为妥）。（此线以下为甲乙双方负责人身份证复印件复印件真实有效性作为签订合同补充说明有效与合同一并具有同等法律效力后附甲乙双方身份证复印件）附件一：（略）附件二：（略）甲乙双方身份证复印件粘贴处（不够可附页）。合同签约时间年（以具体时间为准）。合同签约人家庭详细通讯地址联系方式身份证号码核对准确无误签署以下合同甲乙双方身份证复印件等内容确认无误方可签字盖章。（骑缝章有效）（合同正式文本以加盖公章为准）甲乙双方各持一份备案存档一份等份具有同等法律效力）。合同附