判决书水管工程施工合同3篇.docx

判决书水管工程施工合同3篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：__________________

公司名称及注册地址：___________________

法定代表人：___________________

联系方式：___________________

签署地点：___________________

日期：_______年______月______日

乙方（承包方）：__________________

公司名称及注册地址：___________________

法定代表人：___________________

联系方式：___________________

签署地点：___________________

日期：_______年______月______日

鉴于甲方需要对其水管工程进行改造施工，现委托乙方进行该项工程的施工，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：水管改造工程。

2.工程地点：___________________。

3.工程内容：包括水管安装、测试等。具体施工内容详见附件一《工程内容清单》。

二、工程期限及进度安排

1.工程开工日期：自本合同签署之日起XX日内开始施工。

2.工程竣工日期：自开工之日起XX日内完成全部工程。如有特殊情况，双方协商确定工期顺延事宜。

3.乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划执行，确保按期完工。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币________元整（￥________元）。具体价格明细详见附件二《工程造价明细表》。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）本合同签署后XX日内，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；

（2）工程竣工并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付乙方剩余款项。

3.乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范及标准进行施工，确保工程质量。

2.工程施工过程中，甲方有权对乙方的施工质量进行监督。如发现质量问题，甲方有权要求乙方整改。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX日内组织验收。验收合格后方视为工程完成。

4.验收标准详见附件三《工程验收标准》。

五、违约责任

1.若乙方未按合同约定的工期完成工程，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金按每日工程造价总额的XX%计算。如因甲方原因造成工期延误，双方协商解决。

2.若乙方在施工过程中违反施工质量要求，应承担相应的违约责任，并负责整改。整改费用由乙方承担。

3.若甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，并向乙方支付滞纳金。滞纳金按每日欠款总额的XX%计算。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。附件包括：《工程内容清单》、《工程造价明细表》、《工程验收标准》。未尽事宜双方协商解决后可增加补充协议作为本合同附件执行。严格履行合同规定的各项条款及相关未尽事宜处理意见达成共识时签订补充协议是主合同的必要补充内容本合同补充协议为书面形式一式二份甲乙双方各执一份本协议均具同等法律效力甲乙双方共同遵守执行甲乙双方共同遵守执行甲乙双方签字盖章之日起生效合同附件合同附件合同附件一工程内容清单附件二工程造价明细表附件三工程验收标准合同订立地点合同订立地点甲方盖章盖章乙方盖章盖章甲方委托代理人代理人签字盖章乙方委托代理人签字盖章电话电话电话电话XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日以上为本次判决书水管工程施工合同全部内容。,在这个合同协议中包含了工程概况、工程期限及进度安排、合同价款及支付方式、工程质量及验收标准、违约责任和其他约定事项等主要内容，并且以严谨、清晰的方式进行了表述。由于该合同协议的完整性和美观性检查是一项复杂的任务，因此无法保证该合同的每一方面都是完美的；建议在签订正式合同前咨询专业法律顾问的意见。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲