建设项目施工合同2024版标准化文本.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

建设项目施工合同2024版标准化文本

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3施工项目

1.4合同金额

1.5工程质量

1.6工程进度

第二条合同条款

2.1承包范围

2.2承包方式

2.3合同工期

2.4工程内容

2.5工程材料

2.6工程安全

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2工程变更

3.3价格调整

3.4支付方式

3.5进度付款

3.6竣工结算

第四条工程质量与标准

4.1质量要求

4.2质量验收

4.3质量保修

4.4质量争议的处理

第五条工程进度与工期

5.1施工计划

5.2工期延误

5.3提前竣工

5.4工期争议的处理

第六条工程材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

6.4设备质量

第七条施工安全与环保

7.1安全生产

7.2安全事故处理

7.3环保要求

7.4文明施工

第八条合同的变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

8.3变更与解除的程序

第九条违约责任

9.1发包人的违约

9.2承包人的违约

9.3违约赔偿

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁

10.3诉讼

第十一条合同的生效、终止与解除

11.1合同生效

11.2合同终止

11.3合同解除

第十二条合同的附件

12.1附件清单

12.2附件的有效性

第十三条其他条款

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权保护

13.3法律适用

13.4合同的翻译

第十四条合同的修订与补充

14.1修订与补充的程序

14.2修订与补充的效力

14.3修订与补充的记录

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3施工项目

指本合同约定的建设项目的施工内容，包括工程量清单中规定的所有工程项目。

1.4合同金额

本合同的金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额按照工程量清单和工程变更确定的工程量计算。

1.5工程质量

工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求，达到设计文件和本合同规定的质量标准。

1.6工程进度

工程应按照本合同约定的工期进行，如有延期，按照合同约定处理。

第二条合同条款

2.1承包范围

承包人应按照合同约定完成施工图设计、设备采购、施工、调试、验收等全部工作。

2.2承包方式

本合同采用固定总价承包方式，合同总价包括工程量清单中规定的所有工程项目的费用。

2.3合同工期

本合同约定的工期为【】日，自开工之日起计算。

2.4工程内容

工程内容包括但不仅限于土建、安装、装修、调试等，具体以工程量清单为准。

2.5工程材料

承包人应按照设计文件和合同约定采购工程材料，并保证材料质量。

2.6工程安全

承包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规和合同约定，确保工程安全。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价为人

第八条合同的变更与解除

8.1合同变更

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、价格和工期等。

8.2合同解除

合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、解除的时间、解除后的处理事项等。

8.3变更与解除的程序

（1）双方协商一致，确定变更或解除的内容；

（2）签订书面变更协议或解除协议；

（3）协议生效后，按照协议约定执行。

第九条违约责任

9.1发包人的违约

发包人违反合同约定，导致承包人无法正常履行合同义务的，发包人应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失。

9.2承包人的违约

承包人违反合同约定，导致工程质量、工期等方面不符合约定的，承包人应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。

9.3违约赔偿

违约赔偿金额应根据违约程度、损失大小和合同约定等因素确定，具体赔偿金额由双方协商确定。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

（1）仲裁；

（2）诉讼。

10.2仲裁

如选择仲裁，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

10.3诉讼

如选择诉讼，诉讼地点为【】，适用法律为【】。

第十一条合同的生效、终止与解除

11.1合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。

11.2合同终止

合同终止是指合同约定的工程竣工并验收合格，双方按照合同约定办理了终止手续。