北京建设工程施工合同范文2024年.docxVIP

北京建设工程施工合同范文2024年通用

合同编号：__________

合同各方：

甲方（发包方）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

乙方（承包方）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程内容：________________

1.4工程规模：________________

1.5工程预算：________________

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方报价已包括施工图、设计变更、洽商等全部费用，以及合同履行过程中发生的一切费用。

2.3乙方应按照本合同约定的价格完成工程，不得以任何理由提出增加工程款的要求。

第三条合同履行

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求和安全规范进行施工。

3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.3乙方应保证工程质量，工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

3.4乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方安全要求进行施工，确保施工安全。

第四条付款与结算

4.1本工程采用进度付款方式，具体付款比例和付款时间按照甲方财务规定和合同约定执行。

4.2甲方支付乙方工程款时，有权扣除合同约定的质量保证金。

4.3乙方应提供合法的税务发票，如乙方未提供发票，甲方有权扣除相应的税金。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照违约部分工程造价的____%向甲方支付违约金。

5.2乙方未按照约定质量完成工程的，应按照不合格部分工程造价的____%向甲方支付违约金。

5.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期支付部分工程款的____%向乙方支付违约金。

第六条争议解决

6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.技术要求和安全规范

4.安全生产法规

5.税务发票

二、违约行为及认定：

1.未按照约定工期完成工程：指乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程，视为违约。

2.未按照约定质量完成工程：指乙方完成的工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，视为违约。

3.未按照约定时间支付工程款：指甲方未能按照合同约定的时间向乙方支付工程款，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托乙方进行施工的一方，负责提供施工图纸、施工方案、技术要求和安全规范等。

2.承包方：指接受甲方委托进行施工的一方，负责按照约定完成工程。

3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商延长工期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.工程质量问题：如发现工程质量不合格，甲方有权要求乙方及时整改，并按照约定扣除违约金。

3.工程款支付问题：如甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权向甲方催款，甲方应及时支付。如乙方未提供发票，甲方有权扣除相应的税金。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。

2.适用于乙方为甲方提供施工服务，并按照甲方要求完成工程的情况。

3.适用于双方在合同履行过程中，涉及工期、质量、付款等方面的权利和义务约定。

4.适用于双方在合同履行过程中，发生争议时参照本合同约定的解决方式进行处理。