铁路建设工程施工合同条件新.docx

铁路建设工程施工合同条件新

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

鉴于甲、乙双方就本铁路建设工程事宜，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，遵循公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：__________铁路建设工程。

工程地点：__________。

工程范围：包括但不限于铁路线路的铺设、轨道工程、桥梁工程、隧道工程、站场工程及其他附属设施的施工。

二、合同条件

1.工程期限：本工程自合同签订之日起开始，至工程竣工验收合格并交付使用止。工期应满足甲方工程进度要求。如遇特殊情况，经双方协商，可相应顺延工期。

2.工程质量：乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。如因乙方施工质量问题导致工程返工或造成损失的，乙方应承担全部责任。

3.工程价款及支付方式：工程价款根据甲方确认的工程量清单及单价确定。支付方式按工程进度分期支付，具体支付比例和支付时间在工程进度款支付条款中约定。

4.安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。如因乙方违反安全生产规定导致安全事故的，乙方应承担全部责任。

5.必威体育官网网址条款：甲、乙双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密，应予以必威体育官网网址。未经对方同意，不得向第三方泄露。

三、工程变更与索赔条款

如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量变更的，双方应及时协商确定调整工程价款。对于因甲方原因导致工程延误造成的损失的索赔问题，按实际损失计算并予以赔偿。对于乙方提出的索赔请求，甲方应及时予以回应并协商解决。

四、竣工验收与结算条款

工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请。甲方组织验收，验收合格后办理工程移交手续。在工程结算方面，双方应按照合同约定的计价方式进行结算，确保工程价款的准确性。结算完成后，甲方应按约定支付尾款。

五、违约责任条款

如甲、乙双方任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。如因违约造成对方损失的，还应承担赔偿责任。

六、争议解决方式及法律适用条款

本合同在履行过程中发生争议时，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、其他条款

甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________联系电话：__________日期：__________年______月______日乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________联系电话：__________日期：__________年______月______日（注：以上仅为示例性文本实际合同应根据具体情况进行修改和补充。）