2024年工程勘察与设计协作项目分包协议.doc

2024年工程勘察与设计协作项目分包协议

本合同目录一览

1.工程概况

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4工程内容

2.分包范围与责任

2.1分包范围

2.2分包责任

2.3分包内容的具体要求

3.分包价格与支付

3.1分包价格

3.2支付方式

3.3支付时间表

4.工期要求

4.1总体工期

4.2各阶段工期节点

4.3工期延误的责任

5.设计与技术要求

5.1设计标准

5.2技术交流

5.3设计变更

6.质量管理

6.1质量标准

6.2质量控制

6.3质量问题处理

7.安全生产

7.1安全生产要求

7.2安全事故处理

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3违约责任

9.违约责任

9.1分包方违约

9.2甲方违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决地点

10.3诉讼或仲裁机构

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同终止

12.其他条款

12.1不可抗力

12.2法律法规

12.3合同附件

13.合同的签署与备案

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3备案手续

14.附件

14.1分包工程详细清单

14.2设计文件

14.3相关资质证明文件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1项目名称：2024年某工程勘察与设计协作项目

1.2项目地点：中华人民共和国省市区路号

1.3项目规模：根据甲方提供的项目可行性研究报告，本项目规模为平方米，包括栋建筑物、个配套设施等。

1.4工程内容：包括但不限于工程勘察、设计方案、施工图纸等。

第二条分包范围与责任

2.1分包范围：根据甲方提供的工程需求，分包方负责完成本合同约定的工程勘察与设计工作。

2.2分包责任：分包方应按照甲方的要求，按时完成勘察与设计工作，并保证勘察与设计的质量符合国家标准和行业规范。

2.3分包内容的具体要求：详见附件一：分包工程详细清单。

第三条分包价格与支付

3.1分包价格：双方经协商一致，确定分包价格为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），其中包括勘察费、设计费、配合施工费等。

3.2支付方式：甲方采用进度付款的方式，根据分包方完成的工程量按约定的比例支付。

3.3支付时间表：详见附件二：支付时间表。

第四条工期要求

4.1总体工期：分包方应在本合同签订后个工作日内完成全部勘察与设计工作。

4.2各阶段工期节点：详见附件三：各阶段工期节点。

4.3工期延误的责任：分包方如因自身原因导致工期延误，应按约定向甲方支付违约金。

第五条设计与技术要求

5.1设计标准：分包方应按照国家标准、行业规范及甲方提供的技术要求进行勘察与设计。

5.2技术交流：分包方应主动与甲方进行技术交流与沟通，确保勘察与设计工作的顺利进行。

5.3设计变更：如因甲方要求或实际情况发生变化，需要对设计进行变更时，分包方应根据甲方的要求及时进行调整。

第六条质量管理

6.1质量标准：分包方应保证勘察与设计的质量符合国家标准和行业规范，确保工程安全、可靠、经济、合理。

6.2质量控制：分包方应建立完善的质量控制体系，对勘察与设计过程进行严格控制，确保质量目标的实现。

6.3质量问题处理：如发现质量问题，分包方应立即进行整改，并根据甲方的要求采取措施防止质量问题再次发生。

第八条安全生产

8.1安全生产要求：分包方应严格遵守国家的安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保勘察与设计过程中不发生安全事故。

8.2安全事故处理：如发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，及时采取有效措施防止事故扩大，并立即报告甲方。

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容：分包方应对在勘察与设计过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址。

9.2必威体育官网网址期限：分包方应对必威体育官网网址信息必威体育官网网址至本合同解除或终止后年。

9.3违约责任：如分包方违反必威体育官网网址义务，应承担相应的违约责任。

第十条违约责任

10.1分包方违约：分包方如未按约定完成勘察与设计工作，或勘察与设计质量不符合约定标准的，应向甲方支付违约金。

10.2甲方违约：如甲方未按约定支付价款，或未提供必要的配合与支持，导致分包方无法正常开展工作的，应向分包方支付违约金。

第十一条争议解决

11.1.1向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

11.1.2向乙方所在地的人民法院提起诉讼；

11.1.3向甲方和乙方共同选择的仲裁机构申请仲裁。

11.2争议解决地点：争议解决地点为甲方所在地。

11.3诉讼或仲裁机构：双方可以选择甲方所在地人民法院或乙方所在地人民法院作为诉讼法院，