2024年室内外防水施工清工专业分包协议.doc

2024年室内外防水施工清工专业分包协议

本合同目录一览

1.分包工程概述

1.1分包工程内容

1.2分包工程范围

1.3分包工程量

2.分包合同价格

2.1合同总价

2.2价格调整条件

2.3支付方式及时间

3.分包工程的质量标准

3.1质量验收标准

3.2质量保证措施

3.3质量问题处理

4.分包工程的进度安排

4.1施工计划

4.2工期延误责任

4.3提前完成奖励

5.分包方的义务与责任

5.1分包方的施工义务

5.2分包方的安全责任

5.3分包方的材料供应

6.总包方的义务与责任

6.1总包方的技术支持

6.2总包方的协调工作

6.3总包方的付款责任

7.合同的变更与解除

7.1变更条件

7.2解除条件

7.3变更与解除的程序

8.合同争议的解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3诉讼或仲裁地点

9.合同的违约责任

9.1违约行为

9.2违约责任

9.3违约赔偿金额

10.合同的生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止后的处理

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3违反必威体育官网网址条款的后果

12.合同的转让

12.1转让条件

12.2转让程序

12.3转让后的责任承担

13.合同的附件

13.1附件内容

13.2附件的有效性

13.3附件的修改与补充

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同的语言版本

第一部分：合同如下：

第一条：分包工程概述

1.1分包工程内容

1.2分包工程范围

分包工程包括但不限于：防水材料的采购、施工、清理、验收等。具体工程范围以甲方提供的分包工程详细说明为准。

1.3分包工程量

分包工程的工程量以甲方提供的分包工程量清单为准。乙方应严格按照清单完成工程。

第二条：分包合同价格

2.1合同总价

分包工程的合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程款和税金等。

2.2价格调整条件

分包合同价格不因材料价格波动、政策调整等因素而调整。如遇特殊情况，双方可协商调整价格。

2.3支付方式及时间

甲方应按照乙方完成的工程进度，分期支付工程款。具体支付方式及时间为：【】。

第三条：分包工程的质量标准

3.1质量验收标准

分包工程的质量应符合国家相关标准和规范，并通过甲方组织的验收。

3.2质量保证措施

乙方应配备合格的技术人员和施工人员，严格按照施工方案和工艺流程进行施工，确保工程质量。

3.3质量问题处理

如分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。若因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应责任。

第四条：分包工程的进度安排

4.1施工计划

乙方应根据甲方提供的施工计划，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

4.2工期延误责任

如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。

4.3提前完成奖励

如乙方提前完成分包工程，甲方将按照合同约定给予乙方提前完成奖励。

第五条：分包方的义务与责任

5.1分包方的施工义务

乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员和技术，保证分包工程的顺利进行。

5.2分包方的安全责任

乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。

5.3分包方的材料供应

乙方应按照甲方要求，提供合格的防水材料，并保证材料的质量。

第六条：总包方的义务与责任

6.1总包方的技术支持

甲方应提供分包工程的施工方案、工艺流程等技术支持，确保乙方顺利施工。

6.2总包方的协调工作

甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协调和帮助。

6.3总包方的付款责任

甲方应按照合同约定，按时支付乙方的工程款。

第八条：合同的变更与解除

8.1变更条件

任何一方在合同履行过程中，因客观原因需要变更合同内容的，均可提出变更要求。

8.2解除条件

在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，使合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。

8.3变更与解除的程序

合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。协议生效后，双方应按照新的协议履行合同。

第九条：合同争议的解决

9.1争议解决方式

合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。

9.3诉讼或仲裁地点

诉讼或仲裁地点为合同签订地。

第十条：合同的违约责任

10.1违约行为

任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

10.2违约责任

违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约金数额双方协商确定。

10.3违约赔偿金额

违