2024年装饰工程施工合同参考样本（二篇）.docxVIP

第PAGE8页共NUMPAGES8页

2024年装饰工程施工合同参考样本

8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，须符合《中华人民共和国消防法》及相关的防火设计规范。

8.2、乙方在施工过程中，应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》以及其它相关法规和规范。

8.3、如因甲方确认的图纸或作法说明违反安全操作规程、消防法规及防火设计规范，导致安全或火灾事故，甲方需承担由此产生的一切经济损失。

8.4、若乙方在施工中违反安全操作规程、消防条例，造成安全或火灾事故，乙方应承担由此引起的所有经济损失。

9.1、如因甲方原因造成工程延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方约定金额的补偿金。若甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，需按付款额的特定比例支付滞纳金。

9.2、若因乙方原因工程逾期竣工，乙方应支付甲方约定金额的违约金。若甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方约定金额的奖励。

9.3、若乙方按照甲方要求，全部或部分工程达到优质标准，除按原合同5.2款增加优质价款外，甲方将支付乙方额外的奖励金。

9.4、乙方需妥善保护甲方提供的设备及现场的家具、陈设和工程成品，如有损坏，乙方应按实际价值赔偿。

9.5、若甲方未经相关手续擅自改动原有建筑物结构或设备管线，由此造成的损失或事故，由甲方负责并承担相应损失。

9.6、若未经甲方同意，乙方擅自改动原建筑物结构或设备管线，由此导致的损失或事故，由乙方负责并承担损失。

9.7、如因任何一方原因导致合同无法继续履行，应书面通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因此产生的经济损失。

10.1、在合同执行期间，如双方发生争议，可在不影响工程进度的情况下，通过协商解决或请求消费者委员会调解。

10.2、如协商、调解无果，双方可选择以下方式解决：(1)提交深圳仲裁委员会进行仲裁；(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.其他条款按双方约定执行。

12.1、工程自验收合格之日起，保修期为一年。

12.2、本合同正本由双方各执一份，副本若干，甲方、乙方及相关部门各执一份，均具有同等法律效力。附件包括：(1)施工图纸或作法说明；(2)工程项目一览表；(3)工程预算书；(4)甲方提供货物清单；(5)会议纪要；(6)设计变更；(7)其他相关文件。

甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

法定代表人：_____法定代表人：_____

代理人：_____代理人：_____

单位地址：_____单位地址：_____

电话：_____电话：_____

传真：_____传真：_____

邮码：_____邮码：_____

开户银行：_____开户银行：_____

户名：_____户名：_____

帐号：_____帐号：_____

日期：_____日期：_____

2024年装饰工程施工合同参考样本（二）

7.甲乙双方可另行约定的保修或免保修条款如下：______。

8.若工程未经验收，甲方不得先行投入使用。

第八条工程价款及结算规定

1.付款方式将遵循以下第_____种规定：_____

(1)合同生效后，发包人应按如下约定直接向承包人支付工程款：_____

支付次数_____支付阶段或时间_____支付金额

第一次_____支