建设工程土方施工合同范本(2024版).docxVIP

建设工程土方施工合同范本(2024版)

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为进行建设工程，需要进行土方施工，乙方具备土方施工资质和能力，双方经平等协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条施工范围和工程量

2.1乙方根据甲方的要求，负责完成本合同约定的土方施工工程。

2.2工程量：__________

2.3施工范围：__________

第三条施工期限

3.1乙方应按照甲方要求，保证工程按时完成，施工期限自合同签订之日起至__________日止。

3.2乙方如因特殊情况不能按期完成，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。

第四条工程质量

4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。

4.2工程质量标准：__________

4.3乙方应承担工程质量不符合约定所造成的全部责任。

第五条合同价格

5.1乙方向甲方提供的土方施工工程，合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

5.2乙方应按照合同约定的工程量和价格，按时完成施工。

第六条付款方式

6.1甲方按照乙方实际完成的工程量，支付合同价款。

6.2付款方式为：__________

6.3付款期限为：__________

第七条违约责任

7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照违约部分工程价款的__________向甲方支付违约金。

7.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，并承担因此产生的全部费用。

7.3甲方未按照约定时间支付工程价款的，应当按照迟延支付部分价款的__________向乙方支付违约金。

第八条争议解决

8.1对于本合同的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，并办理完毕相关手续后终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方资质证书复印件

3.工程设计图纸

4.工程量清单

5.土方施工方案

6.工程验收标准

7.付款凭证

8.工程进度报告

9.双方签署的补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。

2.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。

3.甲方未按约定时间支付工程价款，视为违约。

4.甲方未按约定提供施工条件，视为违约。

5.双方未按约定解决争议，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.土方施工：指对建设工程场地进行开挖、回填、平整等作业过程。

2.工程量：指土方施工中实际完成的工程数量。

3.工程质量：指土方施工工程满足规定要求的程度。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，乙方加大施工力度，甲方提供必要的施工条件。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方立即整改，甲方监督乙方施工，直至达到约定质量标准。

3.付款纠纷：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议通过协商解决。

4.施工条件不足：

解决办法：甲方及时提供施工所需条件，确保工程顺利进行。

5.争议发生：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的土方施工环节。

2.适用于甲方为建设工程项目业主，乙方为具有土方施工资质的承包商。

3.适用于双方在土方施工过程中产生的合同权利