2024年安装工程施工合同参考样本（五篇）.docx

第PAGE9页共NUMPAGES9页

2024年安装工程施工合同参考样本

二、发包方在收到承包方提交的工程进度月报后，须在____日内依据核实的工程进度支付相应的进度款。当工程进度款支付总额达到合同总价的____%时，将按照规定比例逐步扣回备料款。

三、当工程价款支付达到合同总价款的95%时，将不再按进度进行付款。待工程完成交工验收，并在保修期满后，将连同本金及利息（财政拨款不计息）一次性支付给承包方。

四、若发包方存在拖欠工程进度款或尾款的情况，应向承包方支付拖欠金额日万分之____的违约金。

五、若因发包方拖欠工程款或代购材料价差款而导致工程进度受阻，进而造成承包方停、窝工损失，相关责任应由发包方承担。

六、关于本合同造价的结算方式，将按照相关规定执行。

七、承包方需在单项工程竣工验收后的____天内，将竣工结算文件提交给发包方，并经过银行审查。发包方应在接到结算文件后的____天内完成审查。若到期未提出书面异议，承包方可请求银行进行审定并拨款。

第七条施工与设计变更

一、发包方提供的设计图纸、说明及相关技术资料，将作为施工的有效依据。开工前，发包方将组织设计交底和三方会审，形成会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中若发现设计存在错误或严重不合理之处，承包方应及时以书面形式通知发包方。发包方将及时会同设计等相关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方则按修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生额外费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失），将由发包方负责，并相应调整合同造价。

三、承包方在确保工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、修改工艺的合理化建议。经发包方、设计单位或相关技术部门同意后实施，其节约的价值将按国家规定进行分配。

四、发包方若需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，承包方方可实施。对于重大修改或增加造价的情况，必须另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全后，承包方才予以实施。

第八条工程验收

一、竣工工程的验收将以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院相关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据进行。

二、在工程施工过程中，地下工程、结构工程等必须具备隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方应及时办理验收签证手续。

三、工程在竣工验收合格后方可投入使用。在规定的保修期内，因施工造成的任何质量事故或缺陷，承包方将负责无偿保修。保修条件、范围和期限将按照建设部相关规定执行。

第九条违约责任

承包方责任：

一、若工程质量不符合合同规定，承包方将负责无偿修理或返工。因修理或返工导致逾期交付的，承包方将偿付逾期违约金。

二、若工程未能按合同规定的工期交付使用，承包方将按照合同中关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方责任：

一、若发包方未能按照合同规定履行自身责任，除竣工日期可顺延外，还应赔偿承包方因此造成的实际损失。

二、若工程中途停建、缓建或因设计变更及设计错误导致返工，发包方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿承包方因此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、若工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，因此产生的质量问题或其他问题将由发包方承担责任。

四、若承包方验收通知书送达____日后发包方不进行验收的，将按规定偿付逾期违约金。

五、若发包方不按合同规定拨付工程款，将按银行有关逾期付款办法的规定以延付金额的每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法

若任何一方违反合同规定且双方协商不成时，可按以下第(_____)项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；

二、向人民法院提起诉讼。

第十一条附则

一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。

二、本合同自双方代表签字并加盖双方公章之日起生效。如需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效。工程竣工验收符合要求且工程款结清后，

2024年安装工程施工合同参考样本（二）

订立合同双方：

建设单位：_____（以下简称“发包方”）

施工单位：_____（以下简称“承包方”）

经双方充分协商，达成如下协议：

____第一条____：工程名称：_____

____第二条____：工程地点：_____

____第三条____：_____（此处为原文空缺部分，未提供具体内容，故保留原文表述）

____第四条____：安装费用及付款方法

安装