建设工程施工劳务分包合同gf02142024年.docxVIP

建设工程施工劳务分包合同g通用

合同编号：__________

建设工程施工劳务分包合同

（G通用）

甲方（发包方）：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方（分包方）：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程项目的施工总承包方，具备相关施工资质和施工经验；乙方具备相应的劳务分包资质，愿意承担本合同项目范围内的施工劳务。双方经协商，自愿签订本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条合同范围和劳务内容

2.1乙方承担本合同项目的施工劳务，包括但不限于：__________

2.2乙方应按照甲方的施工组织设计和施工要求，完成本合同范围内的施工劳务。

第三条合同价格

3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2乙方在合同约定的工程范围内，不得以任何形式另行收取任何费用。

3.3甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

第四条合同价格的调整

4.1合同价格调整的条件和方式按照双方约定和有关法律法规执行。

4.2乙方应按照调整后的价格继续履行合同义务。

第五条工期

5.1乙方的施工工期为：__________天。

5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。

第六条质量标准

6.1乙方应按照甲方的质量要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

6.2乙方应承担因施工质量问题造成的全部责任。

第七条安全生产

7.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

7.2乙方应承担因安全生产问题造成的全部责任。

第八条付款方式

8.1甲方按照完成工程量的多少，分阶段支付乙方合同价款。

8.2甲方支付合同价款时，应扣除乙方应缴纳的各项税费、保险等费用。

8.3乙方应提供合法的发票，以便甲方支付合同价款。

第九条违约责任

9.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

9.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

9.3双方因履行合同发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方（发包方）资质证明文件

2.乙方（分包方）资质证明文件

3.建设工程项目施工组织设计

4.工程量清单

5.施工图纸及技术要求

6.安全生产管理制度

7.质量管理手册

8.双方签订的补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成施工任务的，属于违约行为。

2.甲方未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。

3.乙方未按照甲方要求和国家标准进行施工，导致工程质量不合格的，属于违约行为。

4.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告和处理的，属于违约行为。

5.双方未按照约定解决争议的，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.发包方：指具有建设工程项目所有权或管理权的当事人。

2.分包方：指接受发包方委托，承担建设工程项目施工劳务的当事人。

3.合同价款：指双方约定的完成合同范围内工程量后应支付的金额。

4.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。

5.工程量清单：指明细列出合同范围内各分部分项工程量的清单。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误问题：及时沟通，调整施工计划，合理分配人力资源。

2.遇到工程质量问题：立即停工，查找原因，采取措施进行整改，重新验收。

3.遇到付款问题：查看合同条款，核实工程量，及时与甲方沟通，确保付款顺利进行。

4.遇到安全事故：立即报告，启动应急预案，配合调查，承担相应责任。

5.遇到争议：协商解决，协商不成时，按照合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五