2024年期室内外贴砖工作承包合同范例.doc

2024年期室内外贴砖工作承包合同范例

本合同目录一览

1.承包范围

1.1室内贴砖

1.2室外贴砖

2.工程量及材料

2.1工程量清单

2.2材料供应

3.工程质量与标准

3.1质量要求

3.2验收标准

4.工程进度与工期

4.1工程时间表

4.2工期延误

5.承包价格与支付

5.1承包价格

5.2支付方式

6.施工安全与环保

6.1安全措施

6.2环保要求

7.违约责任

7.1承包商违约

7.2业主违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2法律途径

9.合同的生效与终止

9.1合同生效

9.2合同终止

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2泄露后果

11.不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力后果

12.合同的修改与补充

12.1修改条件

12.2补充内容

13.合同的解除

13.1解除条件

13.2解除后果

14.法律适用与争议解决

14.1法律适用

14.2争议解决方式

第一部分：合同如下：

第一条：承包范围

1.1室内贴砖

1.1.1承包商需对业主提供的室内墙面及地面进行贴砖工作，包括拆除旧砖、清理基层、铺设新砖等全部施工内容。

1.1.2承包商应按照业主提供的设计图纸或施工要求进行施工，如需变更设计，应提前与业主沟通并取得同意。

1.2室外贴砖

1.2.1承包商需对业主提供的室外墙面及地面进行贴砖工作，包括拆除旧砖、清理基层、铺设新砖等全部施工内容。

1.2.2承包商应按照业主提供的施工要求进行施工，如需变更设计，应提前与业主沟通并取得同意。

第二条：工程量及材料

2.1工程量清单

2.1.1承包商应根据业主提供的工程量清单进行施工，如有疑问，应及时与业主沟通确认。

2.1.2承包商应按照约定的工程量完成施工，如有增减，需提前与业主协商并取得同意。

2.2材料供应

2.2.1业主负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于瓷砖、水泥、砂浆等。

2.2.2承包商应按照约定的材料供应计划进行施工，如有疑问，应及时与业主沟通确认。

第三条：工程质量与标准

3.1质量要求

3.1.1承包商应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。

3.1.2工程完成后，需经过业主或其代表的验收，验收合格后方可进入下一道工序。

3.2验收标准

3.2.1工程验收以国家和行业的相关标准为依据，包括瓷砖的铺设平整度、缝隙宽度、牢固度等。

3.2.2承包商应承担因施工质量问题导致的返工、维修等费用。

第四条：工程进度与工期

4.1工程时间表

4.1.1承包商应按照业主提供的工程时间表进行施工，确保工程按时完成。

4.1.2承包商应提前与业主沟通，如需延期，应取得业主同意，并协商延期时间。

4.2工期延误

4.2.1如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。

4.2.2如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方应协商解决。

第五条：承包价格与支付

5.1承包价格

5.1.1承包价格根据工程量、材料成本、人工费用等因素确定，具体价格在合同中约定。

5.1.2承包商应提供正规的发票，以便业主进行税务处理。

5.2支付方式

5.2.1业主应按照约定的付款计划向承包商支付款项。

5.2.2支付款项时，业主有权对已完成的工程进行验收，验收合格后支付相应款项。

第六条：施工安全与环保

6.1安全措施

6.1.1承包商应制定施工现场的安全管理制度，并严格执行。

6.1.2承包商应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。

6.2环保要求

6.2.1承包商应遵守国家和地方的环保法规，做好施工现场的环保工作。

6.2.2承包商应妥善处理施工过程中产生的废弃物，防止污染环境。

第八条：违约责任

8.1承包商违约

8.1.1如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式在合同中约定。

8.1.2如承包商未按约定质量完成工程，应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。

8.2业主违约

8.2.1如业主未按约定支付款项，应向承包商支付滞纳金，滞纳金计算方式在合同中约定。

8.2.2如业主未按约定提供施工条件，导致工程无法正常进行，承包商有权要求业主支付延期费用。

第九条：争议解决

9.1协商解决

9.1.1双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

9.1.2协商不成的，双方可约定在其他方式解决争议，如调解、仲裁或诉讼等。

9.2法律途径

9.2.1双方同意，如通过法律途径解决争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。

第十条：合同的生效与终止

10.1合同生效

10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.1.2合同生效后，双