别墅花园施工合同3篇.docx

别墅花园施工合同3篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行别墅花园施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：

一、工程概况

1.工程地点：____________________。

2.工程内容：别墅花园的设计与施工，包括但不限于园艺设计、植物种植、假山制作、水池建设等。

3.工程规模：__________平方米。

二、工程期限

1.施工开始日期：____年__月__日。

2.施工结束日期：____年__月__日。如有特殊原因需要延长工期，须经甲方同意。

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：人民币______元整（￥______元）。具体价格根据设计方案和工程量确定。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工验收合格后______日内支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计方案及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后______日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应无偿返工并承担相应损失。

五、工程变更及违约责任

1.工程施工过程中，如因甲方原因需要变更设计方案或工程量，须书面通知乙方，并签署变更协议。否则，由此造成的损失由甲方承担。

2.如因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，乙方应承担违约责任，每延误一天支付违约金______元。如因不可抗力因素导致延误，双方协商解决。

六、保修责任及售后服务

1.工程竣工后，乙方提供______个月的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方无偿负责维修。

2.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。具体费用另行协商。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应协商解决。协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

篇2

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行别墅花园施工事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：____________________

2.工程内容：别墅花园的设计与施工，包括但不限于园艺设计、铺路、种植、假山制作等。

二、合同工期与造价

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体细节以双方确认的预算清单为准。

2.工期：自本合同签订之日起计算，工程期限为______天。如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可以合理延长工期。

三、工程要求与标准

1.乙方应按照双方确认的设计方案进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。

2.施工过程中使用的材料、设备应当符合国家标准，并经过甲方确认。

3.乙方应确保施工现场安全，遵守安全规定，避免事故发生。

四、工程款项支付

1.甲方应按照以下比例支付工程款项：合同签订后支付总造价的______%作为预付款；工程进行中支付______%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。

2.如因甲方原因导致工程停工，甲方仍应支付乙方已完成的工程量对应的款项。

五、工程验收与保修

1.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后的______天内组织验收。

2.工程验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限为______年。在保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责任与解决纠纷方式

1.如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停工，并有权要求甲方支付逾期付款利息。

2.如乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若双方在合同履行过程中发生纠纷，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

3.本合同附件包括设计方案、预算清单等