市政工程设计合同范本（2）.pdf

市政工程设计合同范本（2）--第1页

市政工程设计合同范本(2)

第七条违约责任

7.1发包人违约责任

(1)由于发包人变更设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，

或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作

条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发

包人延长一定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以

增加费用。

(2)发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应

承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有

权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

(3)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的(但并非承包

人原因造成)，应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实

际耗时，在(1万元以下范围内)增付和结清设计费，同时结束合同关系。

7.2承包人违约责任

(1)承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发

包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%～10%的违约金。

(2)承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设

计，或未根据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或

变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价

5%～10%的违约金。

(3)承包人未能按期提交成果、设计文件的(发包人同意延长期限的

除外)，则承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%

的违约金，承包人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发

包人有权解除本合同。

(4)因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被

要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善设计外，发包

人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约

金。

市政工程设计合同范本（2）--第1页

市政工程设计合同范本（2）--第2页

(5)承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在

发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15

天(不足15天按15天计)，发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%

计扣承包人的违约金。

(6)因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付

设计费用的5%作为违约金外，承包人还应无偿继续完善设计。

(7)因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主

管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

第八条其他

8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自

费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及

文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。

8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应

当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供

应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由

发包人承担。

8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付

费用。

8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协

商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，可依

法向合同签订所在地(成都市成华区)法院起诉。

8.6本合同一式捌份，发包人叁份，承包人