2024年版水电工程总承包标准合同模板.doc

2024年版水电工程总承包标准合同模板

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3水电工程

1.4总承包

第二条合同范围及内容

2.1工程范围

2.2工作内容

2.3工程量清单

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

4.3工期提前

第五条质量标准

5.1工程质量

5.2质量验收

5.3质量保证

第六条合同的履行

6.1承包人义务

6.2发包人义务

6.3工程变更

第七条合同的变更和解除

7.1变更条件

7.2解除条件

7.3变更和解除的程序

第八条违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

8.3违约赔偿

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2调解

9.3仲裁

第十条保险

10.1承包人保险

10.2发包人保险

10.3保险责任

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3泄露后果

第十二条合同的生效、终止和解除

12.1合同生效

12.2合同终止

12.3合同解除

第十三条其他条款

13.1不可抗力

13.2法律法规

13.3合同的转让

第十四条合同的附件

14.1附件列表

14.2附件内容

14.3附件的补充说明

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人为水电站的所有权人或者运营权人，具有水电工程项目的投资、组织、管理和监督权。

1.2承包人

承包人为水电工程总承包商，具有工程建设的资质和能力，负责水电工程的设计、采购、施工、调试和保修等工作。

1.3水电工程

水电工程是指水电站的主体工程、附属工程、辅助工程和环境保护工程等，包括大坝、水库、电站、输电线路、施工道路、移民安置区等。

1.4总承包

总承包是指承包人对水电工程的设计、采购、施工、调试和保修等全过程负责，并承担相应的责任和风险。

第二条合同范围及内容

2.1工程范围

工程范围包括水电工程的主体工程、附属工程、辅助工程和环境保护工程等，具体见工程量清单。

2.2工作内容

工作内容包括水电工程的设计、采购、施工、调试和保修等，具体见工程量清单。

2.3工程量清单

工程量清单详细列出了水电工程的各项工程内容、工程量、工程质量和标准等，是合同的重要组成部分。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价是指承包人完成水电工程所需的所有费用，包括设计费、采购费、施工费、调试费、保修费等，具体见工程量清单。

3.2价格调整

价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同总价发生变化时，按照约定的方式和程序进行调整。

3.3支付方式

支付方式是指发包人按照合同约定的时间和方式，向承包人支付合同价款。一般采用进度付款和最终付款两种方式。

第四条合同工期

4.1工期要求

工期要求是指承包人完成水电工程所需的时间，包括设计、采购、施工、调试和保修等阶段，具体见工程量清单。

4.2工期延误

工期延误是指由于承包人的原因，导致工程不能按照约定的工期完成，承包人应承担相应的违约责任。

4.3工期提前

工期提前是指由于承包人的原因，工程提前完成，按照约定的方式和程序进行奖励或者补偿。

第五条质量标准

5.1工程质量

工程质量是指水电工程的各项工程内容、工程量、工程质量和标准等，应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。

5.2质量验收

质量验收是指工程完成后，发包人组织验收机构对工程质量进行检验、评估和认证。

5.3质量保证

质量保证是指承包人在工程设计、采购、施工、调试和保修等过程中，采取措施保证工程质量符合约定标准。

第六条合同的履行

6.1承包人义务

承包人应按照合同约定，完成水电工程的设计、采购、施工、调试和保修等工作，并承担相应的责任和风险。

6.2发包人义务

发包人应按照合同约定，提供工程所需的条件和支持，并履行约定的责任和义务。

6.3工程变更

工程变更是指由于发包人的原因，导致工程范围、工作内容、工程量等发生变化，按照约定的方式和程序进行调整。

第八条违约责任

8.1承包人违约

承包人未能按照合同约定完成工作，或所完成的工作不符合约定标准的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿发包人因此所遭受的损失，包括但不限于直接损失和间接损失；支付逾期违约金，计算方式按合同约定执行；承担因违约产生的其他费用。

8.2发包人违约

发包人未能按照合同约定履行其义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿承包人因此所遭受的损失，包括但不限于直接损失和间接损失；支付逾期违约金，计算方式按合同约定执行；承担因违约产生的其他费用。

8.3违约赔偿

违约赔偿的金额和方