终止建设工程施工合同协议书2024年.docxVIP

终止建设工程施工合同协议书2024年通用

合同编号：__________

终止建设工程施工合同协议书

甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方与乙方于__________年__________月__________日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：__________），合同约定的工程名称为：__________，工程地点为：__________，合同工期为：__________。现双方经协商一致，决定终止上述合同的履行，现达成如下协议：

一、终止合同的工程范围：

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程价款：__________

5.工程进度：__________

6.工程质量：__________

二、终止合同的原因：

1.甲方因__________原因，决定暂停该工程建设。

2.乙方因__________原因，无法继续履行合同。

3.其他原因：__________

三、终止合同的日期：

双方同意，本合同自签字盖章之日起生效，合同终止日期为__________年__________月__________日。

四、合同终止后的处理：

1.乙方应按照合同约定，向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。

2.乙方应按照合同约定，向甲方支付已发生的工程进度款、材料款等费用。

3.乙方应按照合同约定，承担因合同终止而给甲方造成的损失。

4.双方应共同做好工程现场的交接工作，确保工程现场的安全。

五、必威体育官网网址条款：

1.双方同意，本合同内容及双方在合同履行过程中的商业秘密，不得向第三方披露。

2.双方违反本必威体育官网网址条款的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决：

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定：

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.建设工程施工合同

2.工程设计文件

3.工程预算书

4.工程进度计划

5.工程质量标准

6.材料采购合同

7.施工设备租赁合同

8.劳务分包合同

9.工程验收报告

10.合同履行过程中的其他相关文件

二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按约定时间支付工程进度款

未按约定提供施工场地和条件

未按约定提供设计文件和其他相关资料

未按约定时间办理工程验收手续

2.乙方违约行为：

未按约定时间完成工程

工程质量不符合约定标准

未按约定使用合格材料和设备

未按约定提供施工进度报告和工程资料

3.违约行为的认定：

违约行为应根据合同约定和相关法律法规进行认定

违约行为应由违约方承担相应的法律责任

违约行为的认定和处理应双方协商一致，必要时可请求专业机构进行鉴定

三、法律名词及解释：

1.发包方：指承担建设工程建设任务的单位或个人

2.承包方：指承担建设工程施工任务的单位或个人

3.施工合同：指发包方和承包方之间签订的，明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务的合同

4.工程质量：指建设工程符合国家法律法规、技术标准和设计文件要求的状态

5.工程进度：指建设工程按照合同约定和施工计划顺利进行的情况

6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金

7.工程验收：指对建设工程的施工质量、安全、进度、投资控制等方面进行检查、评估和确认的活动

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

原因：设计变更、材料供应不足、施工条件不具备等

解决办法：双方协商调整施工计划，顺延工期，并根据实际情况约定违约责任

2.工程质量问题：

原因：施工工艺不当、材料不合格、验收不严格等

解决办法：及时整改，重新验收，必要时请求专业机构进行鉴定，并根据实际情况约定违约责任

3.合同纠纷：

原因：对合同条款理解不一致、双方沟通不畅等

解决办法：双方协商解决，必要时可请求第三方调解或仲裁，也可依法向人民法院提起诉讼

4.合同履行过程中其他问题：

原因：不可抗力、政策变化、市场波动等

解决办法：根据合同约定和相关法律法规，双方协商确定应对措