判决书水管工程合同.docx

判决书水管工程合同

合同协议书

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要实施一项水管工程，乙方具备相关资质和能力，双方根据平等、自愿、公平的原则，就本工程达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________水管工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括水管安装、维修、检测等具体事项。

4.工程期限：自合同签订之日起XX个月完成。

二、工程要求

1.乙方须按照甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准及双方约定。

2.乙方应使用合格的材料和设备，确保工程安全、可靠。

3.乙方在施工过程中，应严格遵守安全规定，确保施工现场安全。

4.乙方需按照工程进度表进行施工，确保工程按时完成。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收

1.乙方施工质量必须符合国家标准及双方约定。

2.工程完工后，乙方需自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。

3.甲方在收到乙方的验收申请后，组织专业人员对工程进行验收。

4.若工程验收不合格，乙方需按照甲方要求整改，并承担整改费用。

五、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付工程款项，需向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方若未按合同约定完成工程，需向甲方支付延误工期违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方需承担整改费用及违约责任。

六、争议解决

1.双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

八、判决书相关内容（以下为示例，实际合同应根据具体情况调整）