2024年版工程建设项目总承包合同标准格式.doc

2024年版工程建设项目总承包合同标准格式

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4总承包合同

2.合同标的及范围

2.1工程建设项目

2.2总承包范围

2.3工程量及工程内容

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.合同履行

4.1施工期限

4.2工程质量

4.3工程安全

4.4变更管理

5.合同权利义务

5.1发包人权利义务

5.2承包人权利义务

6.违约责任

6.1发包人违约

6.2承包人违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律途径

8.合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更

8.3合同终止

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约责任

10.知识产权保护

10.1知识产权归属

10.2知识产权保护措施

11.不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力后果

11.3不可抗力责任

12.合同的附件

12.1附件目录

12.2附件内容

13.合同的签署和备案

13.1签署程序

13.2备案程序

14.合同的适用法律和争议解决

14.1适用法律

14.2争议解决方式

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指根据本合同协议，委托承包人进行工程建设项目总承包的法人或其他组织。

1.2承包人

承包人是指根据本合同协议，承担工程建设项目总承包的法人或其他组织。

1.3工程

工程是指根据本合同协议，承包人负责建设的项目，包括工程设计、采购、施工、试运行等。

1.4总承包合同

总承包合同是指发包人与承包人签订的，明确双方在工程建设项目的权利、义务和责任等方面的协议。

第二条合同标的及范围

2.1工程建设项目

工程建设项目包括所有工程设计、采购、施工、试运行等工作。

2.2总承包范围

总承包范围包括工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等全部工作。

2.3工程量及工程内容

工程量及工程内容详见附件一：工程量清单和工程内容描述。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价为本合同协议书中约定的工程建设项目完成后的总价。

3.2价格调整

价格调整按照本合同协议书中约定的价格调整条款执行。

3.3支付方式

支付方式按照本合同协议书中约定的支付条款执行。

第四条合同履行

4.1施工期限

施工期限为本合同协议书中约定的工程建设项目完成的时间。

4.2工程质量

工程质量应符合国家相关标准和规范，并满足发包人的要求。

4.3工程安全

承包人应严格按照国家相关法律法规和标准，确保工程建设项目的安全生产。

4.4变更管理

变更管理按照本合同协议书中约定的变更条款执行。

第五条合同权利义务

5.1发包人权利义务

发包人应按照本合同协议书的约定，履行合同义务，支付合同价款，并保障承包人的合法权益。

5.2承包人权利义务

承包人应按照本合同协议书的约定，完成工程建设项目的总承包工作，并保证工程质量、安全和进度。

第六条违约责任

6.1发包人违约

发包人违约应承担违约责任，具体违约责任按照本合同协议书中约定的违约责任条款执行。

6.2承包人违约

承包人违约应承担违约责任，具体违约责任按照本合同协议书中约定的违约责任条款执行。

第七条争议解决

7.1协商解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。

7.2调解解决

协商不成的，可以申请第三方调解机构进行调解。

7.3仲裁解决

调解不成的，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。

7.4法律途径

如双方约定仲裁，则仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。如双方未约定仲裁，则任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同变更

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

8.3合同终止

合同终止的情形及处理方式详见附件二：合同终止条款。

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

9.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限为本合同签订之日起至合同终止之日起两年。

9.3违约责任

违反必威体育官网网址义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

第十条知识产权保护

10.1知识产权归属

工程建设项目中的知识产权归发包人和承包人共同所有。

10.2知识产权保护措施

双方应共同采取措施，保护工程建设项目中的知识产权。

第十一条不可抗力

11.1不可抗力事件

不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况