1380字混凝土地面硬化施工合同.docxVIP

1380字混凝土地面硬化施工合同

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本混凝土地面硬化施工工程，经友好协商达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]混凝土地面硬化工程。

2.工程地点：[具体施工地点]。

3.工程内容：包括地面破碎、基础处理、混凝土浇筑、地面硬化等。

4.工程期限：自合同签订之日起XX天完成。

二、工程标准与要求

1.乙方必须按照国家颁布的施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。

2.地面硬化材料要求：混凝土采用标号XXXX的混凝土，其他辅助材料应符合国家标准。

3.施工过程安全措施：乙方必须配备安全设施，遵守安全生产规定，确保施工现场安全。

4.工程验收标准：按照国家标准及甲方提供的施工图纸进行验收。

三、工程价款及支付方式

1.工程总造价：人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。该造价为包工包料形式，包括材料费、人工费、运输费等。

2.支付方式：合同签订后，甲方预付工程款的XX%作为启动资金；工程完成XX%时，支付工程款XX%；工程竣工验收合格后XX天内支付余款。

四、工程责任与义务

1.甲方责任：负责提供施工图纸、技术交底及施工现场的准备工作；确保施工期间的水电供应。

2.乙方责任：按照合同约定工期完成施工任务；保证施工质量，遵守施工现场安全规定；承担工程交付前的维护责任。

3.如因甲方原因造成工程停工或延误工期，由此产生的损失由甲方承担；如因乙方原因造成工程停工或延误工期，乙方需承担违约责任。

五、工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方需自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。

3.甲方在接到验收申请后XX天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

4.如工程验收不合格，乙方需承担整改责任，直至验收合格。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付XX%的违约金。

2.若乙方未按合同约定工期完工，每逾期一天，需向甲方支付XX%的违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方需承担全部责任并赔偿甲方相应损失。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]

法定代表人（签字）：[甲方法人姓名]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]

法定代表人（签字）：[乙方法人姓名]

日期：XXXX年XX月XX日

---以上内容结束---