2024版钢结构工程建设施工合同书.docxVIP

2024版钢结构工程建设施工合同书

合同编号：__________

钢结构工程建设施工合同书

地址：____________________________

联系电话：________________________

联系人：_________________________

地址：____________________________

联系电话：________________________

联系人：_________________________

鉴于甲方为钢结构工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和条件；乙方为具备钢结构工程建设施工资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：_____________________

1.2工程地点：_____________________

1.3工程规模：_____________________

1.4工程内容：包括但不限于钢结构制作、安装、调试、验收等。

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_________________元。

2.2乙方报价应包含工程所需的所有材料、设备、人工、运输、保险、税金等费用。

2.3合同价格一经确定，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更。

第三条合同履行

3.1施工方的义务：

（1）按照合同约定的内容和标准，完成工程的施工任务。

（2）确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

（3）按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按约定承担违约责任。

（4）负责工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故。

（5）承担工程验收、保修等义务。

3.2甲方的义务：

（1）按照合同约定，向乙方支付合同价款。

（2）提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

（3）协助乙方办理施工所需的相关手续。

（4）提供施工图纸、技术要求等相关资料。

（5）按照合同约定，向乙方提供施工所需的许可、批准等。

第四条工期

4.1合同约定的工期为____个月。

4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。

4.3甲方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第五条合同价款的支付

5.1甲方按照合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。

5.2乙方开具符合国家法律法规的发票。

5.3双方约定其他支付事项。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。

6.2甲方未按照合同约定支付价款，应承担违约责任。

6.3双方因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3双方在签订合同时，应提交相关资质证书、身份证件等材料，以便核实身份和资质。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.甲方法定代表人身份证明

3.乙方施工资质证书复印件

4.乙方法定代表人身份证明

5.工程设计图纸

6.施工方案和施工组织设计

7.工程量清单

8.材料和设备采购清单

9.施工进度计划

10.质量保修书

11.安全文明施工保证书

12.合同价款支付明细表

13.违约金计算公式

14.争议解决方式的相关法律法规

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的内容和标准完成工程的，属于违约行为。

2.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。

3.甲方未按照合同约定支付价款的，属于违约行为。

4.甲方未按照合同约定提供施工所需的基础设施的，属于违约行为。

5.甲方未按照合同约定提供施工图纸、技术要求等相关资料的，属于违约行为。

6.双方未按照合同约定履行其他义务的，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中约定的钢结构工程项目的业主。

2.乙方：指合同中约定的具备钢结构工程建设施工资质和能力的施工单位。

3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的费用。

4.工期：指双方约定的完成工程的时间。

5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

6.违约行为：指一方未履行合同约定的义务的行为。

7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议