2024版建设工程避雷工程施工合同.docxVIP

2024版建设工程避雷工程施工合同

合同编号：__________

一、工程内容

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成工程的施工、设备安装、调试及验收等相关工作。

二、工程进度及工期

2.1工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。

2.2工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

三、工程质量

3.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范要求，并达到甲方要求的设计标准。

3.2质量保证：乙方应对工程质量承担永久责任，自工程验收合格之日起，质保期为____年。

四、工程费用及支付

4.1工程总价：本工程总价为人名币（大写）：________元整（小写）：_________元。

4.2.1进度付款：按照双方约定的工程进度计划，甲方按实际完成工程量的____%进行进度付款。

4.2.2竣工付款：工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。

4.2.3其他方式：双方约定的其他支付方式。

五、合同的履行

5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

5.2甲方应按照约定时间支付工程款，不得无故拖延。

5.3双方应共同参加工程验收，工程验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为工程总价的____%。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付款额的____%。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

签订日期：______________

一、附件列表：

1.施工图纸和技术要求

2.工程量清单

3.工程进度计划

4.施工方案

5.工程验收标准

6.付款凭证

7.工程移交证书

8.质保书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。

3.工程质量不符合约定标准，视为乙方违约。

4.乙方未按照施工图纸和技术要求施工，视为违约。

5.甲方未按照约定参加工程验收，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的委托人，具有委托施工的权利和履行合同的义务。

2.乙方：指合同中指定的被委托人，具有完成工程施工的义务和请求支付工程款的权力。

3.工程：指合同中约定的施工项目，包括工程内容、工程规模和工程地点等。

4.施工图纸和技术要求：指甲方提供给乙方的工程施工的具体图纸和技术要求。

5.工程进度：指工程施工的计划和时间表，包括工程开始和结束的时间。

6.工程质量：指工程施工的质量标准和要求，包括材料、工艺和施工质量等。

7.工程款：指甲方按照约定支付给乙方的工程施工费用。

8.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，合理分配时间和资源，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，乙方重新施工，直至符合约定标准。甲方有权要求乙方承担返工费用和违约金。

3.工程款支付拖延：

解决办法：甲方按照约定时间支付工程款，如甲方拖延支付，乙方有权拒绝继续施工，并要求支付违约金。

4.工程验收不合格：

解决办法：要求乙方按照验收意见进行整改，直至达到约定标准。如乙方未能按时整改，甲方有权拒绝接收工程，并要求支付违约金。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的避雷工程施工。

2.适用于新建、改建、扩建的建筑物、构筑物及其他设施。

3.适用于公共设施、民用建筑、工业建筑等避雷工程。

4.适用于需要进行避雷工程施工的各类工程项目。