2024版基坑支护工程施工合同.docx

2024版基坑支护工程施工合同

合同编号：__________

鉴于业主委托施工方进行基坑支护工程施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：基坑支护工程施工，包括（具体内容详见附件一）。

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

第二条合同价格

2.1本工程合同价格为固定价格，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格包含施工方完成工程所需的全部费用，包括人工、材料、设备、交通、住宿、管理、税费等。

2.3业主支付合同价款的方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同价的30%；

（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价的30%；

（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。

第三条合同履行

3.1施工方的义务：

（1）按照约定的工期完成工程；

（2）按照约定的质量标准完成工程；

（3）按照约定的内容进行施工；

（4）遵守国家相关法律法规及行业规范；

（5）负责工程验收后的售后服务。

3.2业主的义务：

（1）按照约定的时间支付合同价款；

（2）提供施工所需的现场条件；

（3）协助施工方办理相关手续；

（4）不得干预施工方的正常施工；

（5）验收合格后按照约定时间支付尾款。

第四条工期

4.1本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

4.3业主如因自身原因导致工期延误，应支付施工方因此产生的额外费用。

第五条质量标准

5.1工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。

5.2施工方应承担工程质量的责任，如发生质量问题，应负责及时修复。

5.3业主有权对施工过程进行监督检查，施工方应予以配合。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格必威体育官网网址。

6.2必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件一：基坑支护工程施工内容详细清单

附件二：合同价款支付明细表

一、附件列表：

1.附件一：基坑支护工程施工内容详细清单

2.附件二：合同价款支付明细表

3.附件三：工程进度计划表

4.附件四：质量验收标准

5.附件五：施工方案

6.附件六：安全防护措施

7.附件七：环境保护措施

8.附件八：双方资质证明文件

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。

2.施工方未按照约定的质量标准完成工程，属于违约行为。

3.施工方未按照约定的内容进行施工，属于违约行为。

4.业主未按照约定的时间支付合同价款，属于违约行为。

5.业主未提供施工所需的现场条件，属于违约行为。

6.业主干预施工方的正常施工，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.基坑支护工程：指为保证深基坑开挖过程中土体的稳定性和周围环境的安全，采用各种支护措施的工程。

2.合同价款：指双方约定的工程施工费用，包括人工、材料、设备、交通、住宿、管理、税费等。

3.工期：指合同约定的工程完成时间，自双方签订合同之日起计算。

4.质量标准：指工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误问题，应及时与业主沟通，调整施工计划，并采取措施加快工程进度。

2.遇到质量问题，应立即停工，查找原因，修复问题，并重新验收。

3.遇到支付问题，应及时与业主沟通，明确支付时间，确保合同价款的及时支付。

4.遇到现场条件不满足施工情况，应及时与业主沟通，要求提供满足施工要求的现场条件。

5.遇到业主干预正常施工情况，应及时与业主沟通，明确双方权益，维护施工的正常进行。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑基坑支护工程施工。

2.适用于需