工地施工合同(精选15篇).pdfVIP

工地施工合同(精选15篇)

工地施工合同1

发包方：

承包方：

甲方（发包方）：（以下简称甲方）

乙方（承包方）：（以下简称乙方）

依据《民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，

双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容

二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币x元，即人民币x元整。本造

价内含两年养护费用。

三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、

包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详

见施工图）。

四、工期本工程工期为：________年____月____日至年月____日，绿化工程

养护期为：________年____月____日至________年____月____日。

五、工程价款的支付与结算

1、按工程进度每月支付完成产值的______％；

2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩

余x％的款项；

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与

本合同具有同等法律效力。

七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向

人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、

乙双方签字盖章之日起生效。

（公章）

甲方代表签字：

__年x月x日

（公章）

乙方代表签字：

__年x月x日

工地施工合同2

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，

经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订

如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际

变更的工程量结算。

五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程

款。

六、总工期要求

七、甲方责任

1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付

工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方

所有经济损失。

八、乙方责任

1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题

由乙方维修解决至合格。

九、工程质量、安全及保修

1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。

十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按

以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工地施工合同3

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

甲方将村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质

完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确

双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：村内道路及周边环境景观绿化

二、工程