民法典合同编司法解释对建设工程合同.docx

民法典合同编司法解释对建设工程合同

甲方：【发包方全称】

乙方：【承包方全称】

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合建设工程合同的特殊性，为确保双方权益，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

（在此填写工程的基本信息，如工程名称、地点、内容、规模等）

二、合同目的和原则

本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程中的权利和义务，遵循诚实信用、等价有偿、公平交易的原则，确保工程顺利进行。

三、工程范围及内容

（在此详细描述工程的具体范围、内容、技术标准等）

四、合同价格及支付方式

1.工程总价：【大写金额】人民币（RMB），包含但不限于以下内容：【具体内容】。

2.支付方式：【描述具体的支付方式，如预付款、进度款、尾款等】。

3.甲方应按合同约定及时向乙方支付款项，乙方应确保提供的发票、凭证等合法、真实。

五、工期及进度

1.工程开工日期：【开工日期】。

2.工程竣工日期：【竣工日期】。

3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因特殊原因需延期，应提前与甲方协商。

六、质量标准及验收

1.乙方应按照国家和地方相关质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后的【具体天数】内组织验收。

3.若工程验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停工，并按合同约定追究甲方违约责任。

2.若乙方未按合同约定完成工程，应按照合同约定承担违约责任。

3.双方因履行合同产生的其他违约责任，应按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定处理。

八、其他条款

（在此补充其他未尽事宜的具体条款）

九、争议解决方式

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、附则

1.本合同一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为【有效期限】。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：（盖章）【甲方全称及公章】法人代表（签字）：【法人代表亲笔签名】日期：【签订日期】

乙方（承包方）：（盖章）【乙方全称及公章】法人代表（签字）：【法人代表亲笔签名】日期：【签订日期】