城市防洪排水系统工程合同（2024版）.doc

城市防洪排水系统工程合同（2024版）

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2进度计划

4.3延期竣工

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量验收

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3质量要求

7.施工安全

7.1安全标准

7.2安全措施

7.3安全事故处理

8.环境保护

8.1环保标准

8.2环保措施

8.3环保验收

9.变更与解除

9.1变更条件

9.2变更程序

9.3解除条件

9.4解除程序

10.违约责任

10.1发包人违约

10.2承包人违约

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3诉讼或仲裁地点

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更条件

12.3合同终止条件

13.其他条款

13.1合同的解释

13.2合同的适用法律

13.3合同的签订地点和日期

14.附件

14.1工程设计文件

14.2施工图纸

14.3相关法律法规

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：城市防洪排水系统工程（2024版）

1.2工程地点：位于市区，具体位置详见附件1。

1.3工程规模：工程包括但不限于新建、改建、修复排水管道、泵站、蓄洪池等设施，以及与之相关的土建、电气、自动化控制系统等工程。

1.4工程内容：详见附件2中的工程量清单和施工图纸。

第二条合同主体

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币万元（大写：人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整），详见附件3。

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式：甲方按照乙方提交的进度报表和完成的工程量，分期支付合同价款。具体支付方式和时间详见附件4。

第四条工程进度

4.1施工期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

4.2进度计划：乙方应按照甲方要求，提交工程进度计划，并确保工程按计划推进。

4.3延期竣工：如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期竣工，乙方应提前书面通知甲方，并制定相应的延期竣工计划。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准，详见附件5。

5.2质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

5.3质量验收：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按照验收要求提供相关资料，并确保工程质量满足合同要求。

第六条材料与设备

6.1材料供应：乙方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量符合合同要求。

6.2设备供应：乙方负责采购、安装、调试工程所需的设备，并保证设备质量、性能符合合同要求。

6.3质量要求：乙方应提供材料、设备的质量证明文件，并在工程中严格按照相关规定使用。

第七条施工安全

7.1安全标准：乙方应按照国家和行业安全生产法律法规，确保施工安全。

7.2安全措施：乙方应制定施工安全措施，并对施工现场进行定期安全检查。

7.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并及时报告甲方。

第八条环境保护

8.1环保标准：乙方应按照国家和地方环境保护法规，确保工程施工过程中的环境保护。

8.2环保措施：乙方应制定施工过程中的环保措施，并严格执行。

8.3环保验收：工程竣工后，乙方应配合甲方进行环保验收，确保工程满足环保要求。

第九条变更与解除

9.1变更条件：合同执行过程中，如因甲方需求变更、政策调整等原因，需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。

9.2变更程序：变更内容应签订书面变更协议，作为本合同的附件。

9.3解除条件：合同执行过程中，如因不可抗力等特殊情况，需要解除合同的，双方可协商一致解除合同。

9.4解除程序：解除合同应签订书面解除协议，并办理相关手续。

第十条违约责任

10.1发包人违约：甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任。

10.2承包人违约：乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任。

10.3违约赔偿：违约方应按照合同约定和实际损失，向守约方支付违约金或赔偿损失。

第十一条争议解决

11.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼地点为X人民法院。

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之