配电室施工合同.docx

配电室施工合同

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，为确保配电室施工项目的顺利进行，特签订本施工合同。

一、工程概况

1.工程名称：配电室施工工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：配电室的土建、安装及调试等。

4.工程规模：____________________________________。

二、工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币________元（大写：________元整）。

2.支付方式：

（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。

（2）工程完工并验收合格后，支付工程总价的XX%。

（3）剩余XX%作为质保金，质保期为XX年，期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照相关国家规范和标准进行施工，确保工程质量。

2.工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。

4.验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、安全施工

1.乙方应制定安全措施，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。

2.乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。

3.甲方有权对施工现场的安全状况进行检查和监督。

六、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方若未按合同约定工期完工，每逾期一日，应向甲方支付延误工期违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的损失。

4.甲乙双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同的附件与本合同具有同等法律效力。附件包括：施工图纸、技术协议等。双方应妥善保管本合同及附件。

4.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。在合同执行过程中，如有任何疑问或争议，双方应及时沟通并协商解决。协商不成时，可提交合同仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。