建设工程总承包合同专业版.docxVIP

建设工程总承包合同专业版

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：包括但不限于建筑、装饰、给排水、电气、暖通等工程内容。

4.工程造价：暂定为人民币______元（大写：______），最终造价以实际结算为准。

二、承包方式

乙方按施工图采取包工包料的方式承包本工程。乙方应确保工程质量、工期和安全。

三、工期要求

1.工程开工日期：______年______月______日。

2.工程竣工日期：______年______月______日。特殊情况下，工程延期应经甲方同意。

四、质量标准与验收

1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，保证工程质量达到国家相关标准。

2.工程竣工验收按照国家标准及地方相关规定执行。验收合格后，双方签署验收报告。

五、合同价款及支付

1.合同总价暂定为人民币______元（大写：______）。具体金额根据工程实际结算确定。

2.甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后支付预付款；工程进度款按月度或季度支付；工程竣工并经甲方验收合格后结算尾款。

六、甲方责任

1.甲方应按合同约定提供施工所需资料及场地。

2.甲方有权监督乙方施工，确保工程质量和工期。

3.甲方应按约定支付工程款。

七、乙方责任

1.乙方应按时开工，保证工期和质量。

2.乙方应遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。

3.乙方应维护施工现场的环境卫生，防止环境污染。

4.乙方应负责工程的保修工作，保修期为工程竣工后的______年。保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。

八、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。

2.若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相关费用并赔偿甲方损失。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他事项