建设工程追加条款：2024年施工协议范本.doc

建设工程追加条款：2024年施工协议范本

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

1.5工程投资估算

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3付款方式

3.4竣工结算

4.施工期限

4.1工期要求

4.2延期违约金

4.3提前完成奖励

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量监督

5.3质量保修

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.施工安全

7.1安全管理

7.2安全事故处理

7.3安全防护费用

8.变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4法律途径

11.合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

12.合同的附件

12.1附件清单

12.2附件的有效性

13.其他条款

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

13.4法律法规遵守

14.合同的签订日期与地点

14.1签订日期

14.2签订地点

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程所在地。

1.3工程规模：详细描述工程的总建筑面积、栋数、结构类型等。

1.4工程性质：指出工程的用途，如住宅、商业、办公楼等。

1.5工程投资估算：列明工程的总投资额和各部分投资估算。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同中指定的工程项目的投资方或委托施工方。

2.2承包人：指被发包人指定的承担工程建设的施工单位。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方确认的工程总造价，包括工程所有材料、人工、设备及其他相关费用。

3.2价格调整：列举价格调整的条件和幅度，如材料价格波动超过一定范围时合同价格如何调整。

3.3付款方式：详细描述付款的进度和条件，如工程进度到某一阶段时支付相应比例的款项。

3.4竣工结算：竣工后，按照实际完成工程量和约定的价格进行最终结算。

第四条施工期限

4.1工期要求：明确工程的开工日期和竣工日期，以及中间的重要节点。

4.2延期违约金：逾期完成工程应支付的违约金计算方式和比例。

4.3提前完成奖励：提前完成工程可获得的奖励条件和金额。

第五条工程质量

5.1质量标准：列出工程应达到的质量标准和要求，如国家相关标准、行业标准等。

5.2质量监督：双方认同的质量监督机构和监督方式。

5.3质量保修：工程交付后，承包人对工程提供的保修期限和保修条件。

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包人负责供应的材料和设备清单，包括名称、规格、数量等。

6.2设备供应：承包人负责供应的设备清单，包括名称、型号、数量等。

6.3材料设备验收：双方同意的材料设备验收程序和标准。

第八条变更与解除

8.1合同变更：任何一方提出变更合同的条件、内容或解除合同的权利，应提前书面通知对方。

8.2合同解除：在合同执行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。

第九条违约责任

9.1发包人违约：发包人未按合同约定支付款项、延迟付款或未履行其他义务的，应承担违约责任。

9.2承包人违约：承包人未按合同约定完成工程、延迟交工或未履行其他义务的，应承担违约责任。

第十条争议解决

10.1协商解决：合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

10.2调解解决：协商不成时，双方可申请第三方调解机构进行调解。

10.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。

10.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。

11.3合同终止条件：合同执行完毕或双方协商一致解除合同。

第十二条合同的附件

12.1附件清单：附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。

12.2附件的有效性：附件是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

第十三条其他条款

13.1必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和工程实施过程中的商业秘密必威体育官网网址。

13.2知识产权保护：发包人和承包人的知识产权应得到尊重和保护。

13.3不可抗力：不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决，减轻损失。

13.4法律法规遵守：双方应遵守相