建筑钢结构安装作业分包协议（2024年版）.doc

建筑钢结构安装作业分包协议（2024年版）

本合同目录一览

1.分包工程概述

1.1分包工程的范围和内容

1.2分包工程的地点和工期

1.3分包工程的质量和安全要求

2.分包商的义务和责任

2.1分包商应承担的工作和任务

2.2分包商应遵守的法律法规和标准

2.3分包商应对分包工程的质量和安全负责

3.总包商的权利和义务

3.1总包商对分包工程的监督和管理

3.2总包商应提供的条件和支持

3.3总包商应对分包商的违约行为采取的措施

4.合同价格和支付方式

4.1合同价格的确定和调整

4.2支付方式和支付时间的约定

4.3价款支付的条件和程序

5.违约责任

5.1分包商的违约行为及责任

5.2总包商的违约行为及责任

5.3违约责任的计算和赔偿方式

6.争议解决

6.1争议解决的方式和程序

6.2仲裁或诉讼的地点和法院选择

6.3仲裁或诉讼的适用法律

7.合同的生效、变更和终止

7.1合同的生效条件和时间

7.2合同的变更程序和条件

7.3合同的终止条件和后果

8.其他条款

8.1必威体育官网网址条款

8.2知识产权保护条款

8.3通知和通信条款

9.合同的附件和附加条款

9.1附件的说明和内容

9.2附加条款的说明和内容

10.分包工程的验收和交付

10.1验收标准和程序

10.2交付方式和时间

10.3验收不合格的处理方式

11.保险和安全生产

11.1分包商应购买的保险类型和范围

11.2总包商对分包商的安全生产要求

11.3保险事故的处理程序和责任分配

12.环境保护和资源节约

12.1分包商应遵守的环境保护法律法规

12.2分包商应采取的资源节约措施

12.3环境污染和资源浪费的责任承担

13.合同的翻译和解释

13.1合同的官方语言和翻译要求

13.2合同条款的解释和争议解决

14.合同的签署和备案

14.1合同签署的时间和地点

14.2合同备案的程序和时间要求

14.3合同签署人和备案人的身份证明

第一部分：合同如下：

第一条：分包工程概述

1.1分包工程的范围和内容

分包商同意承接总包商所有的建筑钢结构安装作业，包括但不限于钢结构构件的卸货、储存、搬运、安装、焊接、调试、试运行以及相关的技术支持和售后服务。

1.2分包工程的地点和工期

分包商应按照总包商指定的地点进行分包工程的安装作业。具体的工期安排应由双方另行商定，并在附件中详细列出。

1.3分包工程的质量和安全要求

分包商应对分包工程的质量和安全负责，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。分包商应严格按照总包商提供的施工方案和技术要求进行施工，并确保施工过程中的人员安全。

第二条：分包商的义务和责任

2.1分包商应承担的工作和任务

分包商应按照总包商的要求，完成所有的安装作业，并确保工程质量符合相关标准。分包商还应负责提供施工过程中所需的所有设备和工具，并承担相应的使用和维护费用。

2.2分包商应遵守的法律法规和标准

分包商在进行分包工程时，应严格遵守国家相关法律法规、行业标准和设计要求。分包商还应遵守总包商现场管理制度，并配合总包商进行施工现场的安全生产管理。

2.3分包商应对分包工程的质量和安全负责

分包商应对分包工程的质量和安全负责，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。分包商应严格按照总包商提供的施工方案和技术要求进行施工，并确保施工过程中的人员安全。

第三条：总包商的权利和义务

3.1总包商对分包工程的监督和管理

总包商应对分包工程进行监督和管理，确保分包商按照合同约定完成工程。总包商有权对分包商的施工过程进行指导和检查，并要求分包商纠正不符合合同约定的行为。

3.2总包商应提供的条件和支持

总包商应提供分包商进行施工所需的工作场地、临时设施、施工图纸和技术资料等。总包商还应负责协调分包商与施工现场其他单位的关系，确保分包工程的顺利进行。

3.3总包商应对分包商的违约行为采取的措施

如果分包商未能按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合相关标准，总包商有权要求分包商立即整改，并有权根据合同约定追究分包商的责任。

第四条：合同价格和支付方式

4.1合同价格的确定和调整

合同价格根据分包工程的范围、工程量以及双方商定的其他因素确定。具体价格在附件中详细列出。合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。

4.2支付方式和支付时间的约定

总包商应按照双方商定的支付方式和时间，向分包商支付合同价款。支付方式可以采用分期支付、进度支付等方式。支付时间应根据工程进度和双方商定的其他因素确定。

4.3价款支付的条件和程序

总包商应在分包商按照合同约定完成工程后，按照约定的时间和方式支付合同价款。支付条件包括但不限于分