建筑工程领域专业劳务合作分包协议2024版.doc

建筑工程领域专业劳务合作分包协议2024版

本合同目录一览

一、定义与术语解释

1.1定义

1.2术语解释

二、合作范围与内容

2.1合作范围

2.2合作内容

三、分包工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程期限

四、分包价的确定与支付

4.1分包价的确定

4.2分包价的支付

五、分包方的义务与责任

5.1分包方的义务

5.2分包方的责任

六、总包方的义务与责任

6.1总包方的义务

6.2总包方的责任

七、合同的变更与解除

7.1合同变更的条件

7.2合同解除的条件

八、违约责任

8.1分包方的违约责任

8.2总包方的违约责任

九、争议解决

9.1争议解决的方式

9.2争议解决的地域与机构

十、合同的生效、终止与解除

10.1合同的生效条件

10.2合同的终止条件

10.3合同的解除条件

十一、合同的必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息的定义

11.2必威体育官网网址信息的保护期限

11.3必威体育官网网址信息的例外情况

十二、合同的转让

12.1合同转让的条件

12.2合同转让的通知义务

十三、合同的附件

13.1附件清单

13.2附件的效力

十四、其他条款

14.1法律适用

14.2合同争议的解决方式

14.3联系方式与通知义务

14.4合同的完整性

14.5合同的修改与补充

14.6合同的解除与终止

第一部分：合同如下：

一、定义与术语解释

1.2总包方是指在主合同中承担全部或部分工程承包责任的一方。

1.3分包方是指在主合同中承担工程分包责任的一方。

1.4工程分包是指总包方将其所承包的工程中的部分工程或工作内容发包给分包方。

1.5工程是指由主合同双方约定的，由总包方承包的工程。

二、合作范围与内容

2.1合作范围包括分包方按照本协议约定，完成工程分包范围内的设计、施工、竣工、保修等工作。

2.2合作内容具体包括[分包工程的具体内容]

三、分包工程概况

3.1工程名称：[工程名称]

3.2工程地点：[工程地点]

3.3工程规模：[工程规模]

3.4工程期限：[工程期限]

四、分包价的确定与支付

4.1分包价的确定：分包方的分包报价应包含完成分包工程所需的人工、材料、设备、机械使用等全部费用。双方应按照约定的计价方式，确定分包价格。

4.2分包价的支付：总包方应在分包方完成工程并经验收合格后，按照约定的付款方式和付款时间，向分包方支付分包价款。

五、分包方的义务与责任

5.1分包方的义务：分包方应按照协议约定的标准、质量和进度完成分包工程。分包方应保证其分包工程的施工安全，并承担由此产生的全部责任。

5.2分包方的责任：分包方应对其分包工程的质量、安全、进度等承担全部责任，并负责与第三方协调，解决分包工程相关的各类问题。

六、总包方的义务与责任

6.1总包方的义务：总包方应按照约定向分包方支付分包价款，并负责协调分包方与业主、监理等各方之间的关系。

6.2总包方的责任：总包方应对整个工程的质量和安全承担最终责任，并负责工程的整体协调和管理。

八、违约责任

8.1分包方的违约责任：分包方未能按照协议约定的标准、质量和进度完成分包工程的，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期交付违约金、质量不达标修复费用等。

8.2总包方的违约责任：总包方未能按照约定支付分包价款或未能履行其协调管理职责的，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期支付违约金、赔偿分包方损失等。

九、争议解决

9.1争议解决的方式：双方在履行协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决的地域与机构：双方同意将争议提交至[具体地点]的[具体法院或仲裁机构]进行解决。

十、合同的生效、终止与解除

10.1合同的生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同的终止条件：双方履行完协议约定的义务后，本协议自行终止。

10.3合同的解除条件：在协议有效期内，经双方协商一致，可以解除协议。

十一、合同的必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息的定义：必威体育官网网址信息是指本协议的签订过程、内容以及与工程相关的技术、商业等秘密信息。

11.2必威体育官网网址信息的保护期限：双方对必威体育官网网址信息的保护期限为[具体期限]。

11.3必威体育官网网址信息的例外情况：法律要求或双方另有约定的情况除外。

十二、合同的转让

12.1合同转让的条件：未经对方书面同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。

12.2合同转让的通知义务：如双方同意转让，应书面通知对方，并明确转让的内容和范围。

十三、合同的附件

13.1附件清单：附件清单详见附件一。

13.2附件的效力：附件与本协议具有同等法律效力，为本协议的组成部分。