建筑防水作业劳务分包合同(2024版).doc

建筑防水作业劳务分包合同(2024版)

本合同目录一览

1.劳务分包范围及内容

1.1工程概述

1.2劳务分包工作内容

2.合同双方

2.1分包方信息

2.2发包方信息

3.合同价款及支付

3.1合同总价

3.2支付方式及时间

4.工期及进度

4.1合同工期

4.2工程进度计划

5.质量标准及要求

5.1质量标准

5.2质量保证措施

6.安全文明施工

6.1安全管理

6.2文明施工要求

7.合同的履行和变更

7.1合同履行

7.2合同变更

8.违约责任

8.1分包方违约

8.2发包方违约

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同的解除和终止

10.1合同解除

10.2合同终止

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

12.合同的生效、修改和解除

12.1合同生效条件

12.2合同修改

12.3合同解除

13.其他条款

13.1法律法规

13.2不可抗力

13.3信息披露

14.合同附件

14.1附件清单

14.2附件的有效性

第一部分：合同如下：

第一条劳务分包范围及内容

1.1工程概述

分包方同意对发包方的建筑防水工程进行劳务分包，工程地点位于【具体地址】。工程包括但不限于防水材料的采购、施工、验收等全部工作。

1.2劳务分包工作内容

（1）按照工程设计要求，进行防水材料的采购；

（2）按照施工图纸和技术规范，进行建筑防水工程的施工；

（3）负责工程的质量、安全、进度等管理工作；

（4）接受发包方的监督和检查，确保工程质量符合要求。

第二条合同双方

2.1分包方信息

分包方全称：【分包方名称】，统一社会信用代码：【分包方统一社会信用代码】，地址：【分包方地址】，法定代表人：【分包方法定代表人】，联系方式：【分包方联系方式】。

2.2发包方信息

发包方全称：【发包方名称】，统一社会信用代码：【发包方统一社会信用代码】，地址：【发包方地址】，法定代表人：【发包方法定代表人】，联系方式：【发包方联系方式】。

第三条合同价款及支付

3.1合同总价

本合同总价人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），币种为人民币。

3.2支付方式及时间

（1）合同签订后【天数】天内，支付合同总价【比例】%；

（2）工程进度达到【比例】时，支付合同总价【比例】%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价【比例】%。

第四条工期及进度

4.1合同工期

本工程合同工期为【天数】天。

4.2工程进度计划

分包方应按照发包方要求，制定详细的工程进度计划，并报发包方批准。分包方应严格按照批准的进度计划进行施工，确保工程按时完成。

第五条质量标准及要求

5.1质量标准

分包方应按照国家和行业标准，以及发包方提供的技术规范和施工图纸，保证工程质量。工程质量应符合【标准名称】的要求。

5.2质量保证措施

分包方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。分包方应承担由于质量问题导致的一切责任和损失。

第六条安全文明施工

6.1安全管理

分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和发包方的要求，做好施工现场的安全管理工作。

6.2文明施工要求

分包方应遵守施工现场文明施工的规定，做到文明施工，确保施工现场的整洁和秩序。

第八条违约责任

8.1分包方违约

分包方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包方支付违约金，违约金为合同总价【比例】%。

8.2发包方违约

发包方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向分包方支付违约金，违约金为合同总价【比例】%。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

诉讼案件应在合同签订地人民法院提起，双方应遵守该法院的判决结果。

第十条合同的解除和终止

10.1合同解除

任何一方有权书面通知对方解除合同，但应承担因解除合同给对方造成的损失。

10.2合同终止

合同终止后，分包方应按照发包方的要求，完成工程收尾工作，并承担相应的费用。

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

双方应对合同内容及与合同有关的商业秘密予以必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方披露。

11.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起【天数】年。

第十二条合同的生效、修改和解除

12.1合同生效条件

本合同自双方签字或盖章之日起生效。

12.2合同修改

合同修改应采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。

12.3合同解除

合同解除应采取书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。

第十三条其他条款

13.1法律法规