建设工程通用施工合同履约责任书2024.doc

建设工程通用施工合同履约责任书2024

本合同目录一览

第一条定义与解释

1.1合同术语

1.2合同文件

1.3专业术语

第二条合同主体

2.1发包人

2.2承包人

第三条工程概述

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程内容

第四条履约责任

4.1承包人责任

4.2发包人责任

第五条工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工期延误

5.3提前完成工程

第六条工程质量与标准

6.1工程质量要求

6.2工程标准

6.3质量保证

第七条工程变更

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3变更费用

第八条工程支付

8.1付款条件

8.2付款方式

8.3进度付款

8.4最终付款

第九条违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约赔偿

第十条争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4法律途径

第十一条保险责任

11.1承包人保险

11.2发包人保险

第十二条合同的解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3解除后的责任处理

第十三条一般条款

13.1适用法律

13.2合同的生效与终止

13.3必威体育官网网址条款

13.4不可抗力

13.5合同修改与补充

第十四条附件

14.1附件清单

14.2附件的有效性

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同术语

（1）本合同：指由双方签署的《建设工程通用施工合同履约责任书2024》。

（2）发包人：指合同中约定的有权委托承包人进行施工的一方。

（3）承包人：指合同中约定的接受发包人委托进行施工的一方。

（4）工程：指合同中约定的承包人承担施工的具体项目。

（5）合同金额：指合同约定的承包人完成工程所需的总价款。

1.2合同文件

（1）本合同的正本和附件。

（2）合同履行过程中双方签署的补充协议、修正案等。

（3）合同文件应使用中文书写，如需使用其他语言，则各语言版本的内容应一致。

1.3专业术语

（1）施工图纸：指合同中约定的工程设计图纸及说明。

（2）施工方案：指承包人为完成工程而制定的具体施工方法和技术措施。

（3）工程进度计划：指承包人为完成工程所提交的工程进度安排。

第二条合同主体

2.1发包人

（1）发包人应按照合同约定履行其义务。

（2）发包人应授权相关人员代表其与承包人进行合同履行过程中的沟通与协调。

2.2承包人

（1）承包人应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。

（2）承包人应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。

（3）承包人应按照合同约定对施工过程中出现的问题进行整改。

第三条工程概述

3.1工程名称：指合同中约定的工程项目的名称。

3.2工程地点：指合同中约定的工程项目的具体位置。

3.3工程内容：指合同中约定的承包人应完成的施工内容。

第四条履约责任

4.1承包人责任

（1）按照施工图纸和施工方案进行施工。

（2）确保工程质量符合合同约定的要求。

（3）按照工程进度计划完成工程施工。

（4）负责施工过程中的安全管理。

4.2发包人责任

（1）提供施工图纸和施工方案。

（2）按照合同约定支付合同金额。

（3）协调解决施工过程中的问题，提供必要的施工条件。

第五条工程进度与工期

5.1工程进度计划

（1）承包人应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划。

（2）发包人应在收到工程进度计划后5个工作日内审核并反馈审核结果。

5.2工期延误

（1）如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。

（2）如因发包人原因导致工期延误，发包人应按照实际延误时间向承包人支付违约金。

5.3提前完成工程

（1）如承包人提前完成工程，应提前通知发包人进行验收。

（2）发包人应在收到验收通知后10个工作日内进行验收。

第六条工程质量与标准

6.1工程质量要求

（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

（2）工程质量应满足设计文件、施工图纸和施工方案的要求。

6.2工程标准

（1）工程标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

（2）工程标准应满足设计文件、施工图纸和施工方案的要求。

6.3质量保证

（1）承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量。

（2）承包人应按照合同约定对工程质量进行自检、互检和专检。

（3）发包人应按照合同约定对工程质量进行监督检查。

第八条工程支付

8.1付款条件

（1）承包人完成合同约定的工程进度百分比达到50%时，发包人应支付合同金额的50%。

（2）承包人完成合同约定的工程进度百分比达到100%时，发包人应支付合同金额的100%。

8.2付款方式

（1）发包人应按照合同约定的时间和金额，通过银行转账的方式支付给承