2024年钢结构工程承包合同范例（三篇）.docxVIP

第PAGE13页共NUMPAGES13页

2024年钢结构工程承包合同范例

一、支付条款

1.自合同签订之日起三日内，发包人应支付合同总价款的30%，作为材料预付款。

2.材料正式进入施工场地之日起三日内，发包人需再支付合同总价款的40%。

3.工程竣工并经双方验收合格后三日内，发包人应将工程款支付至工程总造价（含工程量增加部分）的95%。

4.剩余5%作为工程质保金，于保修期（自工程竣工之日起计一年）届满后十四日内一次性付清。

二、发包人职责

（一）发包人需负责办理施工前的“三通一平”工作，确保施工场地完全具备施工条件；同时，需将施工所需的水、电从施工场地外接至施工现场半径30米范围内，并承担承包人在施工过程中产生的全部水电费用。

（二）发包人应确定水准点与座标控制点，并以书面形式提交给承包人，进行现场交验。

（三）发包人需负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续。

（四）发包人应按照合同约定的时间节点，按时足额向承包人支付工程款。

三、承包人职责

（一）承包人应依据合同约定的时间节点完成施工项目，并确保工程质量达到协议书约定的质量标准。

（二）承包人需定期向发包人提供工程进度计划及相应的进度统计报表。

（三）承包人在施工过程中应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

（四）承包人应严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理相关手续，并以书面形式通知发包人；由此产生的费用由发包人承担。

四、工期顺延

因以下原因导致的工期延误，工期将按实际情况顺延：

1.发包人未能及时协调准备好开工条件。

2.发包人未能按约定日期支付工程预付款或进度款，导致施工无法正常进行。

3.设计变更或工程量增加。

4.一周内非承包人原因造成停电且累计时间超过8小时。

5.遭遇不可抗力因素。

五、安全责任

1.承包人应严格遵守工程建设安全生产的相关管理规定，按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。承包人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人安全措施不力导致的事故责任及费用由承包人自行承担。

2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故及费用由发包人自行承担。

六、工程竣工

1.承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期完成工程竣工。

2.如因承包人原因导致无法按期竣工的，承包人应承担违约责任。

3.发包人在收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见的，视为竣工验收报告已被认可。

4.工程未经验收或竣工验收未通过的，发包人不得擅自使用。如发包人强行使用导致出现质量问题或其他问题的，由发包人自行承担责任。

七、违约责任

1.如因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准的，承包人应承担返工或采取加固措施所需的全部费用。

2.因承包方原因导致延误工期的，承包人应按工程总造价的万分之三/天的标准向发包人支付赔偿金。

3.如发包人不按合同约定支付工程款（进度款）且双方未达成延期付款协议的导致施工无法进行的承包人有权停止施工并由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天的标准向承包人支付赔偿金。

4.若发生本合同未约定事项双方应参照《建设工程施工合同（GF—1999—0201）》通用条款协商解决。

5.如双方就经济纠纷协商不成的可依法向起诉方住所地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同订立时间为____年____月____日地点为发包人办公室。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份签字盖章后均具法律效力。

发包人（签字、盖章）：_________承包人（签字、盖章）：_________

委托代理人：__________委托代理人：__________

电话：__________电话：__________

传真：__________传真：__________

邮箱：__________邮箱：__________

*注：本模板适用于厨房承包合同、餐厅承包合同及建筑工程承包合同等多种场景请根据实际情况进行调整。

2024年钢结构工程承包合同范例（二）

____工程合同补充条款____

一、____工期延误的特别说明____

若因台风等不可抗力因素或政府行政行为导致施工受阻，进而造成工期延误，双方应据实协商并同意相应顺延工期。此外，甲方代表认可的其他导致工期顺延的情形，亦应作为顺延工期的合理依据。

二、____工程款的支付与结算程序____

1.本