公路建设工程施工合同范本(2024版).docx

公路建设工程施工合同范本(2024版)

合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为公路建设项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并愿意委托乙方承担该项目的施工任务；乙方具备承担该项目的施工能力和资质，愿意接受甲方的委托，为双方共同利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条合同金额

2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同金额包括：__________

第三条合同工期

3.1合同工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

3.2工期延误的违约责任：__________

第四条质量标准

4.1工程质量应符合国家__________标准及相关规范要求。

4.2工程验收：__________

第五条甲方义务

5.1提供施工场地：甲方应保证乙方施工所需场地的完整性、安全性和适宜性，并负责场地的征用、拆迁和清理工作。

5.2办理相关手续：甲方应负责办理本工程所需的一切手续，包括但不限于土地使用、规划许可、施工许可、环保审批等。

5.3支付合同价款：甲方按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

5.4协调关系：甲方应负责协调处理本工程涉及的各方关系，为乙方提供施工所需的便利条件。

第六条乙方义务

6.1施工质量：乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。

6.2施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，确保施工过程中的安全生产。

6.3资料保管：乙方应妥善保管工程资料，工程结束后将全部资料移交甲方。

6.4工程保修：乙方应承担工程质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。

第七条合同价款的支付

7.1预付款：甲方在合同签订后__________日内向乙方支付合同金额的__________%作为预付款。

7.2进度付款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成工程量与合同价款的对应关系支付进度款。

7.3竣工结算：工程验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行竣工结算。

7.4付款方式：甲方支付价款时，有权扣除乙方应缴纳的税金、费用等。

第八条违约责任

8.1甲方违约：甲方未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

8.2乙方违约：乙方未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

第九条争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部合同价款后终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.安全生产措施方案

5.质量保证措施方案

6.合同价款支付明细表

7.工程进度计划表

8.违约金计算公式

9.工程验收标准和方法

10.保修条款及相关资料

二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按约定时间支付预付款、进度款

未按约定提供施工场地或场地不符合要求

未按约定办理相关手续，导致工程延误

未按约定支付合同价款或拒付

2.乙方违约行为：

未按约定质量标准完成工程

未按约定工期完成工程

未按约定进行安全生产，发生安全事故

未按约定保管工程资料，造成丢失或损坏

3.违约行为认定：

甲方未按约定时间支付款项，乙方可要求支付违约金并赔偿损失

甲方未提供符合要求的施工场地，乙方可要求延长工期或支付赔偿金

甲方未办理相关手续导致工程延误，乙方可要求延长工期或支付赔偿金

乙方未按约定质量标准完成工程，甲方有权要求返工、修复或支付违约金

乙方未按约定工期完成工程，甲方有权要求支付