民办学校建设工程施工合同8篇.docx

民办学校建设工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：__________民办学校

乙方（承包方）：__________建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行民办学校建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________民办学校建设工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括教学楼、实验室、宿舍楼、食堂、体育设施及其他配套设施的建设。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体造价详见附件《工程预算书》。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款：

（1）工程预付款：合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

（2）工程进度款：根据工程进度，甲方应按时支付乙方工程进度款。具体支付时间和金额按照《工程进度款支付计划表》执行。

（3）工程尾款：工程竣工并通过验收后，甲方应支付乙方剩余工程款。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.甲方应在工程竣工后XX日内组织验收。验收合格后，双方签署《工程验收合格证书》。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。

五、工程变更及调整

1.若工程在实施过程中发生变更，双方应签订《工程变更协议》，明确变更内容、造价及工期调整等事项。

2.变更工程的内容、造价及工期应以双方协商一致为准。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，工期可相应顺延。甲方应承担违约责任，支付乙方因此造成的损失。

2.若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并支付甲方因此造成的损失。

3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。

七、其他事项

1.甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相关费用。

2.乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定，承担施工期间的安全责任。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

5.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）：__________民办学校（盖章）

法定代表人（签字）：__________

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：__________民办学校

乙方（承包方）：__________建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行民办学校建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________民办学校建设工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括但不限于教学楼、实验室、宿舍、食堂、体育设施等建设。

二、工程期限

工程开工日期：XXXX年XX月XX日

工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

三、工程价格及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。具体价格根据工程实际进度和工程量进行调整。

2.支付方式：甲方按工程进度支付工程款，工程竣工后进行结算。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照国家标准和合同约定进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。

五、工程变更及调整

1.工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量或工程期限，双方应协商一致并签订书面补充协议。

2.涉及工程变更的，应按照变更内容调整工程价格。

六、违约责任及赔偿损失

1.若甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付应付款项及滞纳金。

2.若乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担整改费用及因此造成的损失。