水电站建设施工合同规范文本（2024年）.doc

水电站建设施工合同规范文本（2024年）

本合同目录一览

1.总则

1.1合同主体

1.2合同签订地点和时间

1.3合同文件

2.工程范围和内容

2.1工程概述

2.2施工范围

2.3施工内容

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.施工进度和工期

4.1施工计划

4.2工期延误

4.3提前完成工程

5.施工质量和技术标准

5.1质量标准

5.2技术要求

5.3验收标准

6.施工安全与环境保护

6.1安全管理

6.2环境保护

7.合同的变更和解除

7.1变更条件

7.2解除条件

8.违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

9.争议解决

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

10.合同的生效、履行和终止

10.1合同生效

10.2合同履行

10.3合同终止

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

12.法律适用和争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2通知

13.3附加条款

14.附件

14.1工程设计图纸

14.2技术规范

14.3施工计划

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1合同主体

甲方：水电站项目业主单位

乙方：承建水电站施工的具有相应资质的施工单位

1.2合同签订地点和时间

本合同于2024年在中国省市签订。

1.3合同文件

本合同文件包括：合同协议书、合同条款、工程设计图纸、技术规范、施工计划等。

第二条工程范围和内容

2.1工程概述

水电站建设施工，包括大坝、水库、发电机组等基础设施的建造和安装。

2.2施工范围

乙方负责水电站所有施工工作，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

2.3施工内容

乙方按照甲方提供的工程设计图纸、技术规范和施工计划进行施工。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000），具体金额以合同协议书中金额为准。

3.2价格调整

合同总价在合同履行过程中不得调整，除非遇到不可抗力情况。

3.3支付方式

甲方按照乙方的工程进度，分阶段支付合同款项。具体支付方式和进度在合同协议书中明确规定。

第四条施工进度和工期

4.1施工计划

乙方按照合同协议书中约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。

4.2工期延误

乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

4.3提前完成工程

乙方如提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。

第五条施工质量和技术标准

5.1质量标准

乙方应按照合同协议书中约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。

5.2技术要求

乙方应按照甲方提供的技术规范进行施工，确保工程的技术要求得到满足。

5.3验收标准

工程验收按照合同协议书中约定的验收标准进行。

第六条施工安全与环境保护

6.1安全管理

乙方应制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工现场的安全。

6.2环境保护

乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。

第七条合同的变更和解除

7.1变更条件

合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。

7.2解除条件

合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。

第八条违约责任

8.1违约行为

乙方如违反合同协议书中的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

8.2违约责任

乙方应按照甲方要求承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第九条争议解决

9.1协商解决

合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

9.2调解解决

如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

9.3仲裁解决

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效、履行和终止

10.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同履行

双方应严格按照合同协议书约定的条款履行合同。

10.3合同终止

合同履行完毕或者双方协商一致解除合同后，本合同即告终止。

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以必威体育官网网址。

11.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自本合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年止。

第十二条法律适用和争议解决

12.1法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

12.2争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条其他条款

13.1不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。

13.2通知

双方